工程承攬合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的工程承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　工程承攬合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　地址：

　　聯系方式：

　　上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、工作內容　房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。

　　二、工程價款與支付方式

　　1、工程價款：

　　2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

　　3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。

　　三、甲乙雙方義務與權利

　　1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，

　　2、不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

　　3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。

　　如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方%的`保證金。

　　5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。

　　乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

　　7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。

　　8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

　　四、其它

　　1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

　　3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽署時間： 年 月 日

　　工程承攬合同 篇2

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的`材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程承攬合同 篇3

　　房主人(甲方)：________

　　承建人(乙方)：________

　　根據有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的.權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：________

　　二、建筑面積： 按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：________

　　身份證號碼：________________

　　聯系電話：________

　　乙方簽字：________

　　身份證號碼：________

　　聯系電話：________

　　日期：________年____月____日

　　日期：________年____月____日

　　工程承攬合同 篇4

　　發包單位： （以下簡稱甲方）

　　承攬單位： （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意后簽訂本合同。

　　第一條工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程范圍和內容：

　　1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。

　　2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

　　3、結構：輕型鋼結構屋蓋

　　4、層數、建筑高度：詳見施工圖紙

　　5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預埋件由乙方提供并指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

　　第二條合同價款及調整

　　一、工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

　　二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

　　1、調整方式：

　　（1）遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

　　（2）遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

　　（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

　　（4）以上各項經業主或監理簽證后予以調整。

　　2、調整原則：

　　（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

　　（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

　　（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

　　（4）增加的工程量務必確定增加價款。

　　三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯系單）。

　　第三條合同價款的支付與結算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

　　2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

　　3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

　　4、乙方在鋼結構工程完工后50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

　　5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內付清。

　　6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

　　7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告后28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

　　二、結算：

　　1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

　　2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

　　3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。

　　4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

　　5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

　　6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決；協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。

　　三、其他事項：

　　1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定后開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。

　　2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

　　3、本工程安裝部份款項為建筑業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，并開具相應發票。

　　4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

　　5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

　　第四條工程期限

　　一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

　　二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

　　三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

　　2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

　　3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

　　4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；

　　5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

　　6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

　　8、如基礎由甲方負責承擔，由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

　　及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

　　9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情況發生后的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應在5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

　　第五條施工準備

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，并接到施工現場。

　　2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。

　　3、甲方負責設計時，合同簽訂后3天內（以收簽最后一張圖紙為準）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

　　4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）八份。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建筑規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

　　6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發出進場施工的書面通知。

　　二、乙方：

　　1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

　　2、乙方在甲方許可的范圍內搭建臨時辦公、生活設施。

　　3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

　　4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

　　5、構件已制作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

　　第六條雙方的職責

　　一、甲方的職責

　　1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　（1）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效；

　　（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

　　（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

　　（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

　　2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工后，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。

　　3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據。

　　二、乙方的職責

　　1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

　　（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產品合格證。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

　　4、乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

　　第七條施工與設計變更

　　正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。

　　施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

　　甲方如需設計變更，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業主確認后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

　　經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

　　第八條安全施工

　　一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的'責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

　　三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

　　四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

　　六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

　　第九條工程質量

　　一、工程質量標準：合格。

　　二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。

　　三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。

　　四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

　　現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

　　五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

　　響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，并順延工期。

　　六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。

　　第十條工程驗收

　　一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過后，乙方方可進入下道

　　工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

　　二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中

　　間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

　　三、最終驗收：全部鋼結構工程完工后，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

　　之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

　　1、工程完工后7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

　　2、驗收合格后的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

　　3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

　　4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

　　5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內予以回復，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

　　五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

　　第十一條獎勵和違約責任

　　一、獎勵

　　1、工程經驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

　　二、乙方的違約責任

　　1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，并承擔其費用。

　　2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

　　3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

　　三、甲方的違約責任

　　1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

　　3、甲方未及時向乙方發出指令、批準、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

　　4、工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

　　第十二條解決合同糾紛方式

　　合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

　　第十三條附則

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________簽訂地點：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇5

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的`設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　地址： 地 址：

　　電話： 電 話：

　　傳真： 傳 真：

　　工程承攬合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、 工程概況

　　(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗

　　(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口

　　(3) 承包范圍：包工包料

　　(4) 尺寸規格：詳見圖紙附表

　　二、 質量要求技術標準

　　嚴格按照圖紙和甲方要求施工。

　　三、 工程價款

　　(1) 樓梯扶手每米130 元;

　　(2) 玻璃護欄每米270 元;

　　(3) 排窗每米270 元;

　　(4) 決算是按實際數量計算。

　　四、 付款方式

　　(1) 按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。

　　(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。

　　(3) 整個工程全部結束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。

　　(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。

　　(5) 質保期內負責的.質保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。

　　五、 合同爭議和解快辦法

　　(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。

　　(2) 如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。

　　(3) 因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。

　　(4) 及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。

　　六、 其它約定

　　(1) 甲方提供制作規格和圖紙一份，并向乙方進行現場交底;

　　(2) 甲方無償提供場地和電源。

　　(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。

　　(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。

　　七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質保金外，全部費用結算后終止。

　　八、 本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　九、 合同訂立時間

　　年 月 日。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　電話：

　　年 月 日

　　工程承攬合同 篇7

　　定作人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 測繪范圍(包括測區地點、面積、測區地理位置等)：

　　1、住宅區基坑支護工程監測;

　　2、住宅區沉降觀測。

　　第二條 測繪內容(包括測繪項目和工作量等)：

　　1、基坑支護工程監測：埋設基點和工作點、基坑位移監測點26個、周圍建筑物沉降觀測點48個、觀測50周次、數據資料整理，報告填寫，成果提供。

　　2、基坑觀測：埋設基點和工作點、沉降觀測點32個、觀測13/17次、數據資料，報告編寫，成果提供。

　　3、觀測點選擇及服務時間至滿足規范及工程需要。

　　第三條 執行技術標準：

　　第四條 測繪工程費：

　　1、取費依據：《工程勘察設計收費標準》(20xx年修訂本)。

　　2、取費項目及預算工程總價款：

　　3、計價方式：總價包干。

　　4、合同總價：80000元(大寫：捌萬元整，含完成基坑水平位移豎向位移觀測、建筑物沉降觀測所需的人工費、材料費，機械、儀器儀表等設備的使用費，以及與完成此項工作相關的輔助工作費，利潤，勞動保險費，稅金等所有費用。)工程完工后，根據實際測繪工作量核計實際工程價款總額。

　　第五條 甲方的義務

　　1、自合同簽訂之日起 七 日內向乙方提交有關資料。

　　2、自接到乙方編制的技術設計書之日起 七 日內完成技術設計書的審定工作，并提出書面審定意見。

　　3、應當保證乙方的測繪隊伍順利進入現場工作，并對乙方進場人員的工作、生活提供必要的條件。

　　4、甲方保證工程款按時到位，以保證工程的順利進行。

　　5、允許乙方內部使用執行本合同所生產的測繪成果。

　　6、甲方做好監測點的管理、保護工作，以便于監測工作的順利進行。

　　第六條 乙方的義務

　　1、自收到甲方的有關材料之日起 五 日內，根據甲方的有關資料和本合同的技術要求，完成技術設計書的編制，并交甲方審定。

　　2、自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起 七 日內組織測繪隊伍進場作業。

　　3、乙方應當根據技術設計書要求及國家規范、規程、標準、設計文件確保測繪項目如期完成，并保證監測數據的真實、準確、可靠、完整。

　　4、乙方在監測過程中發現異常情況應立即向甲方回報。

　　5、允許甲方內部使用乙方為執行本合同所提供的屬乙方所有的測繪成果。

　　6、未經甲方允許，乙方不得將本合同標的的全部或部分轉包給第三方。

　　7、乙方在現場的作業人員必須服從業主、項目管理公司、監理單位的管理，積極與施工方配合。由于乙方原因造成的自身傷亡或他人損害和財產損失的責任由乙方承擔。

　　第七條 測繪項目完成工期

　　測繪成果隨工程進展情況分別提交。

　　第八條 乙方應當于工程完工之日起 五 日內將資料提供給甲方，乙方提交的測繪成果、報告資料應當由具有相應資格的人員簽字，并加蓋注冊執業印章和單位公章，并符合工程建設行業的相關要求。乙方應對出具的測繪成果報告的有效性負責。對乙方提供的測繪成果的質量有爭議的，由山東省建設及計量行業的省級鑒定機構鑒定，其費用由責任方承擔。

　　第九條 對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的約定： 乙方測繪成果的所有權、使用權、處置權和著作權全部歸甲方所有，乙方不得轉讓給第三方或用于本合同以外的項目，但可以作為乙方已項目的業績宣傳使用。

　　第十條 價格及支付方式

　　基坑監測和沉降觀測測繪工程費應分別按下列方式支付：

　　一、基坑及周邊建筑物監測

　　1、±0.00：

　　2、主體完成：

　　3、竣工： 款。

　　第十一條

　　乙方根據技術設計書的要求交付全部測繪成果后，甲方十日內付清全部測繪工程款(見下表) 。乙方向甲方交付約定的測繪成果 3 份。

　　第十二條 甲方違約責任

　　1、合同簽訂后，由于甲方工程停止而終止合同的，對于乙方進入現場工作，甲方應按完成實際工作量支付工程款。

　　2、乙方進場后，甲方未給乙方提供必要的工作、生活條件而造成停窩工時，甲方應支付給乙方停窩工費，停窩工費按合同約定的平均工日產值( 500.00 元/日)計算，同時工期順延。

　　3、甲方未按要求支付乙方工程費，應按順延天數和當時銀行貸款利息，向乙方支付違約金。影響工程進度的，甲方應承擔順延工期的責任，并根據本條第二項的約定向乙方支付停窩工費。

　　4、對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的項目，否則乙方有權要求甲方按本合同工程款總額的` 10% 賠償損失。

　　第十三條 乙方違約責任

　　1、乙方提供的測繪成果質量不合格的，乙方應負責無償予以重測或采取補救措施，以達到質量要求。因測繪成果質量不符合合同要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成后果時，乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任，并承擔相應的法律責任(由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責)，并向甲方提供測繪成果。

　　2、由于乙方的原因不能按合同約定的要求及時提交測繪成果的，每延誤一天，支付違約金 500.00 元。在檢測過程中發現異常情況時，不能及時向甲方報告而造成財產損失的，乙方承擔甲方給于減免測繪費的違約責任。

　　3、對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的測繪成果，乙方有保密義務，不得向第三人轉讓，否則，甲方有權要求乙方按本合同工程款總額的10% 賠償損失。

　　第十四條 由于不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。

　　第十五條 本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是、友好協商的態度加以解決。雙方協商一致的，簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十六條 因本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決或由雙方主管部門調解，協商或調解不成的，可向曲阜市人民法院起訴。

　　第十八條 附則

　　1、本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成后，本合同終止。

　　2、本合同一式 肆 份，甲方 貳 份，乙方 貳 份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇8

　　甲方：_________乙方：_________

　　聯系電話：______________________

　　甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

　　1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥________元

　　工程費：￥_________元

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元

　　其中軟件費：￥_________元

　　硬件費：￥_________元

　　工程費：￥_________元

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現金付款。

　　3、甲方責任

　　甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

　　甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

　　如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年。

　　4、乙方責任

　　甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　乙方用于營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　由乙方在以后使用中，由人為造成的'系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

　　5、其他事項

　　不得對軟件加以仿制；對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6、違約責任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理；雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效；合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經復印或涂改后無效！

　　甲方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　工程承攬合同 篇9

　　承攬方：_____________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　法定代表人：________________職務：________________

　　定作方：_____________

　　地址：________________郵碼：________________電話：________________

　　法定代表人：________________職務：________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的'途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等)，應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%～30%)或酬金總額的__________%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：_________________

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自__________年__________月__________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__________份，交________________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：_________________

　　代表人：_________________

　　__________年__________月__________日

　　工程承攬合同 篇10

　　定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）

　　承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____________》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點（________省________縣________鎮________村到________村境內）

　　第三條：工程價款及付款方法

　　甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質量標準

　　乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設備供應

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的.材料（材料清單另外附件）。

　　第七條：甲方義務

　　1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

　　4、甲方負責監督乙方的施工進程。

　　5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

　　6、按協議履行付款義務。

　　第八條：乙方義務

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

　　4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________‰、

　　3、乙方應按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　工程承攬合同 篇11

　　定作人：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂地點:(甲方所在地)

　　簽訂時間：__年______月______日

　　依照相關法律、行政法規，遵循平等自愿、公平和誠信原則，雙方就甲方________________事宜經協商一致，達成如下合同條款：

　　1.1工程概況

　　1.11工程名稱：___________________。

　　1.12施工地點：______________

　　1.13施工范圍：依據甲方提供的施工期間，乙方完成(施工內容)，驗收標準以甲方提供的設計圖紙及現場簽證變更為準。

　　乙方負責輔材、人工、機械費用，設備及主材料由甲方供應。

　　1.2主要日期

　　工程完工日期：_______甲方發出開工令之日起30天(包括法定節假日)，乙方在本合同簽訂后3日內向甲方提供工程施工進度運行大表。

　　1.3質量標準

　　工程質量標準：依據設計圖紙要求的標準及國標焊接標準。

　　1.4合同價款

　　141本合同總價款元人民幣，大寫整包干價；符合本合同113范圍內的工程量價格不再做調整。

　　因設計圖紙變更或業主要求增加的工作量，得到工程建設方的.工作量簽證認可后，另行結算。

　　1.42以上價格包含：(施工內容)。

　　1.5價款支付：(雙發約定付款方式)。

　　1.6安全責任：乙方在施工期間，所有發生的一切與工程有關安全責任、經濟責任，均由乙方負責，與甲方無關；

　　1.7合同生效

　　本合同經雙方授權代表簽字并加蓋雙方合同專用章(簽字)后生效。

　　1.8甲方違約責任

　　1.81因工程變更等產生的合同外費用由甲方另行承擔。

　　1.9乙方違約責任

　　1.91乙方未按照合同約定的質量進行施工，乙方應當進行維修或返工，仍不符合合同約定的質量標準的，乙方應當返還甲方已經支付的全部價款，并向甲方支付總合同價款的30%作為違約金，由此造成的損失由乙方負責。

　　1.92乙方因技術及其他原因造成施工過程中，乙方損壞或損毀甲方提供的主材料，乙方照價賠償并承擔合同總額30%的違約金。

　　1.93乙方負責對施工的農民工工資的發放，如不按時對農民工發放工資，造成農民工圍堵或聚眾鬧事，甲方有權從其工程款內扣除農民工工資發放。

　　由此給甲方造成的影響及其損失由乙方承擔。

　　1.10爭議解決

　　合同履行過程中發生的爭議，首先由雙方協商解決；協商不成向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　1.11本合同共3份，甲方兩份，乙方一份。

　　簽訂地點：____________

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　法人代表：

　　法人代表：

　　授權代表：

　　授權代表：____________

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　賬號：____________

　　聯系人：____________

　　電話：___________

　　傳真：____________

　　住所：____________

　　證件號：____________

　　聯系人：電話：_______

　　傳真：

　　住所：

　　證件號：____________

　　工程承攬合同 篇12

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，本著誠信原則，就甲方改造工程事宜協商一致，簽訂本合同。

　　1、 設計依據、范圍及相關技術要求。

　　根據甲方提供的數據，本污水改造工程設計參數為：

　　處理水量：QMAX：1500m3/d。

　　2、乙方負責的工程項目范圍：

　　2.1.乙方負責污水處理MQIC反應器總體工程的工藝與土建設計、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥采購費用)，最終達到本合同出水水質要求。

　　2.2.乙方向甲方提供附件二設備、儀表采購的具體參數、品牌，由甲方自行采購。

　　3、甲方負責的工程項目：

　　3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;

　　4、工程進度

　　4.1、本合同簽定生效后3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告，明確工程用地情況，污水來水方式、標高、位置、排水去向，并對所提資料負責。

　　4.2、乙方收到設計資料后，并由雙方確認工程平面布置圖后，7日內提供給甲方所有土建施工圖紙，由甲方負責土建施工，土建工期為15天。

　　4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現場，甲方簽字確認。

　　4.4、乙方在主體設備物資運到現場驗收確認后，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程，甲方簽字確認。

　　4.5、乙方在具備調試條件(工程施工完畢并驗收合格，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全)，接到甲方通知后3天內，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天，達到合同規定的出水標準。

　　4.6、出水達標穩定運行三個月后，乙方書面申請甲方驗收，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由，15個工作日內不驗收則視為通過驗收。

　　4.7、工程期間如遇連續停水、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延。

　　5、雙方協作內容

　　5.1、甲方工作內容：

　　5.1.1、合同簽訂后，甲方3日內提供4.1條提的條件。

　　5.1.2、甲方施工前提供場地的"三通一平"，免費提供施工用水用電。

　　5.1.3、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習。

　　5.1.4、安裝完成后，甲方操作工人應按規范對設施進行日常維護和保養。在調試期間所發生的水、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔。

　　5.2、乙方工作內容：

　　5.2.1、乙方負責MQIC的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規范要求)、所負責設備的采購與制作、工程安裝與調試。

　　5.2.2、在調試期間，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規程和分析化驗規程。并委派專業人員作為調試負責人，配備工藝、機械、電氣、化驗等相關技術工種人員承擔整個MQIC的調試任務。

　　5.2.3、乙方負責為甲方培訓6名專業操作人員，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規程。

　　5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工圖4套給甲方。

　　5.2.5、在運行過程中，遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知后48小時內趕到現場。

　　5.2.6、乙方負責的安裝內容，在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責。

　　6、合同價款及支付方式：

　　6.1、合同總價款(含稅)：￥7日內支付合同總價款的30%。

　　6.2、罐體加工完畢，MQIC三相分離器、MQIC汽水分離器、MQIC泥水分離器送至甲方安裝現場后，雙方確認簽字后甲方5日內付至合同總價款的70%;

　　6.3、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成，調試成功驗收后甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發票;

　　6.4、剩余合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩定達標運行后12個月內付清。

　　6.5、支付方式：轉賬

　　7、違約責任

　　7.1、合同執行過程中，單方終止合同或違反合同條款，經催告后未能改正的，致使合同無法繼續履行，違約方應向守約方賠償經濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項。

　　7.2、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的'原因，不履行合同義務超過2個月，視為違約，違約責任執行上條。

　　7.3、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等)，工期順延。

　　7.4、甲方提供設計的資料(土建、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量、水質不符合合同要求等)不能通過驗收，由甲方承擔損失。乙方繼續負責為甲方調試，相關乙方人員的差旅費、交通費、人工工資由甲方負責。

　　7.5、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格。

　　7.6、在正常情況下，調試期為60天，若60天達不到合同約定指標，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。

　　7.7、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發成果)歸乙方所有。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意，不得泄漏傳播給他人及其他單位，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。

　　8、其他約定事項：

　　8.1、合同糾紛的解決：因本合同所發生的糾紛，由甲乙雙方友好協商解決。協商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　8.2、送達事宜的解決：所有通知可用電報、傳真、電子郵件或郵政快遞發出，用電報或郵政快遞發出的通知或書信，以電報、郵政快遞交發之日或者郵件、郵政快遞發出郵戳日期為送達日(但如果發出當日為國家非工作日，則在下一個工作日開始日被視為送達日，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發之日或者郵政快遞發出郵戳日期視為送達日);用傳真發出時，發出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達。

　　9、質量保證及售后服務承諾

　　9.1、乙方對其提供的專用設備(MQIC反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用后五年。

　　9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同。保證為本項目提供的貨物是全新的、使用的材料、構件、設備、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝，并在各個方面符合合同規定的質量、規格和性能要求(或國家相關標準)。保證MQIC厭氧反應器經過正確安裝、合理操作和維護保養，在十年壽命期內運轉良好。在規定的質量保證期內，對由于設計、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規定外，出現上述情況，在收到甲方通知后3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料、構件、設備等。

　　9.3、針對今后污水處理工藝運行狀況，乙方提供全面的技術支持。對于該項目，自接到甲方反饋信息之時起， 12小時內作出工藝調整措施。如需要現場處理時，乙方專業人員將在48小時內趕到現場處理問題，完成有關的服務內容。在必要的情況下，乙方應派人長住現場進行跟蹤服務。

　　10、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效，雙方合同義務履行完畢后中止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程承攬合同 篇13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：_________________

　　二、施工地點：_________________

　　三、結構形式：_________________

　　四、發包內容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫________元

　　五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：________年________月________日

　　竣工日期：________年________月________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的_______%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款_______%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款________%。

　　5、保質金_______%，質保期為_______個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的.建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同10-15

工程承攬合同通用02-21

建設工程承攬合同01-16

工程安裝承攬合同03-08

承攬工程合同12-30

工程承攬合同(15篇)02-21

工程承攬合同15篇01-23

工程承攬合同精選15篇03-21

防水保溫工程承攬合同04-22