最新安裝承攬合同

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的最新安裝承攬合同 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

最新安裝承攬合同 1

　　發包方：_________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：_____________________________

　　1、工程名稱：______________________________

　　2、工程地點：_______________________________

　　3、承包方式：_______________________________

　　4、承包范圍及內容：______________________________

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。

　　2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

　　3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

　　三、承包價款及支付方式

　　1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。

　　2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

　　3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的______%，剩余______%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質量標準及驗收

　　乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到

　　五、材料供應及質量要求

　　應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。

　　六、雙方責任和權利

　　(一)甲方的責任和權利

　　1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

　　2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

　　3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。

　　4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。

　　(二)乙方責任和權利

　　1、遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、_____等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的`成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

　　7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　七、違約責任：

　　1、本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。

　　5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。

　　6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。

　　八、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。

　　甲方(簽字/蓋章)：______________________

　　代表人：_________________

　　身份證號：_________________________

　　聯系方式：____________________

　　乙方：___________(簽字/蓋章)：______________________

　　代表人：___________________

　　身份證號：_______________________

　　聯系方式：____________________

　　簽訂時間：_____________年_________月_________日

最新安裝承攬合同 2

　　甲方：

　　法人代表：

　　乙方：

　　法人代表：

　　甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的.原則，依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規，就____________工程制作安裝達成如下協議：

　一、工程范圍和工作內容

　　1、工程名稱：

　　2、工程范圍： 工程護欄的制作安裝施工。

　　3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

　　二、合同工期

　　本工程項目工期為____日。自________年____月____日至____年____月____日。

　　三、工程價款及付款方式

　　（一）工程價款

　　以上工程造價共計：________元，大寫：____元整

　　（二）結算方式

　　工程完工驗收合格后按實際決算付款（附工程決算書）。

　　四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。

　　五、施工要求：護欄高度65㎝；立柱為5×5方鋼，2m一個，底部加預埋件，水泥澆筑；其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾；防銹漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。

　　甲方：______（簽章）乙方：______（簽章）

　　負責人：______負責人：______

　　代理人：______

　　年 月 日

【最新安裝承攬合同】相關文章：

最新的安裝承攬合同03-08

安裝承攬合同10-08

安裝承攬合同12-26

(精選)安裝承攬合同03-01

安裝承攬合同【經典】02-22

安裝承攬協議09-26

安裝承攬合同（優秀）02-20

安裝承攬合同(集合)02-22

安裝承攬合同【合集】02-22