(必備)購銷合同10篇

　　隨著人們法律意識的加強，合同出現的次數越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的購銷合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

購銷合同 篇1

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　一、甲方授權乙方在河南省林州市，經營相宜本草品牌化妝品，店名：貴夫人化妝品店。法代定代表人：楊永剛。

　　二、合作時間：20xx年5月1日至20xx年5月1日 甲方按照全國統一零售價的5折購貨給乙方 ，乙方在該地區經銷期間應維護品牌形象，不得損害甲方利益，做好優質服務，售后服務工作。

　　三、本次進貨額度為人民幣(大寫)柒拾萬元整，合同生效后，乙方應在五日內給甲方匯款，否則合同作廢。

　　四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　五、合同期滿，如有異議，雙方協商解決，如有協商不成，可在簽約地點所處管轄法院提出訴訟。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

購銷合同 篇2

　　甲方（需方）：北京市朝陽區園林綠化局綠化二隊

　　乙方（供方）: 中建業有限公司

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協商一致，訂立本合同。

　　一、產品的名稱規格單價數量及其它：

　　以工程結算表為依據。

　　工程材料按樣品收貨，參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為95%，若出現質量問題包調包換。

　　二、乙方供應產品或原材料必須滿足：

　　1、達到北京市相應的質檢驗收標準；

　　2、按照甲方所需要的規格品牌商標（產地）和數量及時供應；

　　3、有產品合格證明書或相關文件。

　　三、供貨時間、運輸

　　1、甲方應提前二天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃二天內供貨。

　　2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員王偉對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）

　　四、貨款支付方式和時間

　　計算貨款方式及付款約定：甲方向乙方提供工程材料結算明細表后按結算表實付金額，由乙方開具有效發票進行結款。

　　五、甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　六、乙方的.違約責任

　　1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。

　　2、乙方所交產品品種、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　七、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　八、其它

　　按本合同規定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。

　　需方（公章）： 供方（公章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年月日 年月日

購銷合同 篇3

　　甲方(采購方)：

　　乙方(供貨方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方采購下列產品事宜達成一致意見，特簽訂本合同。具體條款如下：

　　一、商品名稱，廠家，型號，數量，金額：

　　單位：人民幣元

　　二、支付條款

　　1.甲方付訂金30%(打款到乙方帳戶元)后,乙方負責發貨到甲方指定地址，貨到后在5個工作日內驗收,驗收合格后即支付乙方余款(元),乙方同時開據全額增值稅發票.

　　2.乙方帳戶信息:

　　開戶行帳號：

　　三、交貨日期、地點及方式

　　1.送貨日期：11月。乙方逾期交付本合同產品5天以上，甲方有權拒收并通知乙方解除合同，乙方須承擔由此給甲方造成的一切損失。

　　2.送貨地點：湖北武漢同濟醫院武漢市漢口區同濟醫學院職工宿舍307棟1單元202室

　　3.收貨人及聯系電話：張寶。

　　四、產品驗收

　　1.產品驗收當日，雙方共同按聯想和微軟相關產品說明書查驗產品名稱、規格型號配置、數量及相關單據，查驗無誤后雙方應在《產品到貨驗收單》上簽字確認。

　　2.對于開箱檢驗不合格的產品，乙方應在五天內免費更換不低于原配置的、全新的、未使用過的、符合原廠商出廠標準的合格產品。上述時間內未予以更換或更換后仍不合格的，甲方有權拒收并解除合同，由此引起的風險和給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　五、服務器質量要求，技術標準，乙方對質量負責的條件和期限

　　1.乙方保證向甲方所提供的服務器和PC機均為聯想原裝產品，是生產廠商原造的、全新的、未使用過的合格產品，所有手續及所附技術資料及其它資料是合法的、正確的和完整的。

　　2.并依據聯想(中國)公司保修條款提供保修服務與維護，主機免費保修三年，所有配件免費質保三年。如出現產品質量問題，乙方有責任協助甲方聯系廠家服務,直至產品問題徹底解決。

　　3.乙方到達現場的產品均為未開封的原廠產品，主機內的配件的增減均到現場與甲方的技術人員共同進行，不得私自開封，否則甲方拒絕收貨，產品質量要求技術標準按聯想產品說明書。

　　六、軟件產品品質保證及權利擔保

　　1.乙方保證所銷售的.產品是微軟的正版軟件。

　　2.乙方承諾合同產品的所有手續及所附技術資料及其它資料是正確的和完整的。

　　3.乙方交付的合同產品如引起任何所有權、知識產權、或其它權益糾紛，乙方應自行自付費用解決。

　　七、權利擔保

　　1.乙方保證對其出售的產品享有合法的權利，且該產品在中國境內可以合法銷售、合法使用;乙方保證其所出售的產品沒有侵犯任何第三方的知識產權、商業秘密或其他合法權益。

　　2.如甲方在使用或管理本合同產品時受到任何第三方侵權指控的，乙方須與第三方交涉并承擔可能發生的一切法律責任以及賠償甲方因此受到的一切損失。

　　八、爭議的解決

　　甲乙雙方應通過友好協商解決履行合同過程中發生的一切爭議。協商不成，任何一方可向北京海淀區人民法院提起訴訟。

　　九、其他

　　1.本合同經雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后生效。本合同一式二份，雙方各執一份，傳

　　真件均具有同等法律效力。

　　2.本合同簽署地點北京。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字):李智慧

　　簽約日期：

購銷合同 篇4

　　需方：（以下簡稱甲方）

　　供方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，就甲方向乙方購買鋁合金門窗事項，在平等互利、自愿、雙方協商一致的'原則，訂立以下條款。

　　一、品牌、數量、計量單位、單價、金額

　　二、質量標準

　　1、執行08J/T714規定標準，符合工程竣工驗收并達到合格要求。

　　2、由乙方按時向甲方交送供貨單、實驗報告、合格證，甲方憑單驗質。

　　3、產品要求配件齊全、順滑、輕逸、無噪音。

　　4、乙方提供的產品應符合設計要求及國家規范標準（強度、氣密性、保溫性等）

　　三、材料要求

　　1、鋁合金門型材3.0mm厚，配置6mm鋼化玻璃LOWE+9A+6mm鋼化玻璃，德國進口五金配件，采用德國重磅雙軸輪，型腔采用三元乙丙膠條。

　　2、鋁合金窗型材2.0mm厚，配置6mm鋼化玻璃LOWE+9A+6mm鋼化玻璃，德國進口五金配件，型腔采用三元乙丙膠條。

　　四、交貨方式、地點和運雜費負擔

　　1、乙方組織運輸工具送貨到廣東省XXX市甲方指定的地點。

　　2、運費、上下車費等均由乙方自理。

　　3、產品運輸中應采用相應的包裝進行保護，包裝費用由乙方承擔；

　　4、產品損耗已包含在合同總價中。

　　五、供貨日期：年月日至年月日，乙方依照甲方要求分批次供貨。

　　六、付款方式及期限：合同簽訂之日三天內，甲方付10%貨款給乙方作為定金，其余二年內分期提貨時結清。

　　七、違約責任：任何一方不得違約，否則違約一方應賠償另一方經濟損失及承擔經濟責任。

　　八、解決合同糾紛的方式：上報XX仲裁委員會仲裁。

　　九、其它約定事項：未盡事宜，候雙方協商解決。

　　十、本合同一式貳份。甲乙雙方各執壹份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月_____日

購銷合同 篇5

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商一致，乙方向甲方購買砂石，用于 工程項目，根據中華人民共和國合同法之有關法律法規，特制定以下合同：

　　一、購買砂石類別和單價：細砂 元每立方米;粗砂 元每立方米，毛石 元每立方米，混合砂 元每立方米，粉砂 元每立方米。

　　二、付款方式：乙方在購砂石前必須預付砂款。現金以收據為準，如有超運的砂石不得超過 方，如工程用砂拉完后乙方必須付給甲方全部砂款，乙方不得以未驗收工程或其它理由拒交。

　　三、該工程用砂乙方必須僅在本砂場購買。除該砂場有特殊原因而生產不出砂石外，乙方方可到其它砂場拖運。否則將提高已拉的砂價20%計算。

　　四、合同未盡事宜，雙方可共同協商。

　　本合同一式二份，雙方各執一份，本合同從簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

購銷合同 篇6

　　原告：王XX，女，漢族，現就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的'一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據X件

購銷合同 篇7

　　售房人(甲方)：

　　購房人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商，就門面房購銷事宜達成如下協議：

　　一、甲方將位于靈寶市新華路市一中的一間上下兩層門面房屋，建筑面積為84平方米，以人民幣貳拾玖萬捌仟整(￥：298000.00元)出售給乙方。

　　二、甲方承諾對該門面房擁有所有權和處置權。甲方承諾該房屋出售給乙方前沒有出售給第三方，沒有任何債權、債務、抵押的糾紛。

　　三、甲方如違反合同第二條的規定，自愿賠償乙方損失50萬元。

　　四、本合同簽訂后該房屋的所有權及使用權歸乙方所有，本合同簽訂后與該房屋發生的'債權、債務、抵押等糾紛由乙方負責，與甲方概無關系。

　　五、自簽訂本合同后，甲、乙雙方不得反悔，如果任何一方反悔，要賠付另一方房屋款的雙倍違約金。

　　六、交款方式：現金一次性付清房款。

　　七、此合同雙方簽字后立即生效，具有法律效力。

　　八、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇8

　　合同編號：

　　需方：中天建設集團有限公司西南分公司（以下簡稱“甲方”）供方：南充得勞斯集裝箱有限公司（以下簡稱“乙方”）

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，特簽訂本合同，以資雙方共同遵照執行。

　　一、標的物概況及價格

　　注：本合同價格為貨到甲方指定地點安裝完畢，驗收合格后的結算價，包括（但不限于）材料費、運輸費、包裝費、裝卸費及各種人工費等。最終總價以上述各單價*甲方實際收量為準。

　　二、交貨時間、地點、方式

　　1、交貨時間：20xx年12月15日6個集裝箱及廁所安裝完畢，驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方施工現場即成都荷花池項目。

　　3、交貨方式：乙方負責運輸。所發生的上下車費由乙方承擔。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、質量要求及技術標準：乙方提供的貨物須符合現行國家標準并符合當地政府部門規定的質量要求，同時符合甲方與建設單位約定的工料技術標準。

　　2、乙方供貨時須提供上述貨物質量證明文件：質保書、合格證及檢驗報告等。

　　3、乙方所供材料均應保障國家及工程所在地有關職業健康、環保及安全要求。

　　四、驗收要求

　　1、甲方在乙方貨物到達交貨地點時應及時安排人員進行驗收，驗收后予以簽收。不合格貨物甲方有權拒絕接收。

　　2、甲方指派的貨物接收人為周壯華（聯系方式為）。收貨人權限僅于收貨，無權變更合同等甲方未書面授權事項。結算單必須經甲方項目經理簽字且結算單上的數量與供貨單上供貨數量必須相符，否則雙方同意該結算單不作為付款依據。

　　3、乙方指派XXX（聯系方式：xxxxxxxxxxx）作為乙方履行本合同的代表，代表乙方辦理本合同項下事務，包括辦理簽收訂貨單、辦理對賬、結算等。

　　4、如發現貨物存在質量問題，乙方包退、包換、并承擔該批不合格產品的退貨費用及給甲方造成的損失。如雙方對貨物質量有異議的，由雙方抽檢送至檢驗機關檢驗，檢驗結果為不合格的，檢測費用由乙方承擔，并由乙方承擔相應違約責任。如檢驗合格的，檢測費用由甲方承擔。

　　五、貨款結算與支付

　　1、結算數量以甲方實際收量為準。

　　2、具體付款時間約定：乙方按甲方要求安裝完畢驗收合格后付款至總價的90%，待驗收合格使用一個月后無質量問題及安全隱患后付清剩余的10%。

　　3、甲方付款方式為轉賬。

　　六、違約責任

　　1、若乙方未能按照合同約定時間竣工合格的`，每延誤一天，乙方應按日向甲方支付500元每天的違約金并承擔甲方的工期損失。逾期五天竣工的，甲方有權解除合同。

　　2、若乙方提供的貨物不符合質量標準，甲方有權要求乙方立即退貨，乙方未按要求退貨所造成的損失由乙方自行承擔。

　　3、若因乙方違約行為給甲方造成損失的，乙方應當賠償甲方損失。

　　七、爭議的解決

　　因本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，任一方均有權向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　八、其他事項

　　1、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字并蓋章后生效。

　　2、有關本合同的任何變更、補充、及甲方出具的承諾書等未經甲方蓋章（公司行政章）的，除甲方予以追認外，對雙方不具有法律效力。

　　3、未經甲方或乙方書面同意，任一方均不得擅自轉讓各自債權債務。

　　4、甲方除在本合同中做出明確授權外，對甲方的其他任何人員或非甲方人員均沒有授權。甲方的其他任何人員或非甲方人員均不能代表甲方處理本合同引起的債權債務，包括但不限于出具欠款證明、對賬單、結算單等，因此產生的債權債務對甲方沒有法律約束力。

　　5、雙方營業執照、稅務登記證、組織機構代碼記等證書上注明的地址及本合同

　　上注明的地址均為文件可送達地址，一方送達地址變更的，應及時通知另一方。為便于聯系，乙方提供專用傳真（請務必填寫）xx用于本合同訂貨等文件接收。

　　6、甲方以轉賬支付的方式將貨款支付至且僅支付至合同約定的乙方賬戶。乙方提供單位賬戶為（請務必填寫）：戶名：南充得勞斯集裝箱有限公司，開戶行：南充市商業銀行清源支行，賬號：xx；乙方確認該賬戶準確無誤，所有匯入該賬戶的款項均視為收到。如因乙方原因造成甲方的款項無法匯入該賬戶或匯款損失的，由乙方負責處理并承擔給甲方造成的損失。乙方若要求甲方將貨款支付至以上賬戶以外的其他賬戶或單位的，甲方有權拒絕。

　　7、合同簽訂地點：

　　8、本合同正文無手寫。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表人：授權代表人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

　　附件：

　　1、營業執照（正、副本）

　　2、稅務登記證明（正、副本）

　　3、組織機構代碼（正、副本）

　　4、授權委托書（若有，附上法定代表人和被委托人的身份證復印件）

　　5、所供貨物檢驗合格或安全生產許可等證明材料

　　以上附件的復印件乙方應在合同簽訂前提供給甲方，所有材料由乙方加蓋行政章予以確認，且所供附件均須與本合同主體文本加蓋騎縫章。

購銷合同 篇9

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方:(以下簡稱乙方)

　　乙方因工程建設的需要，向甲方購買鋼材，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。

　　1.乙方工程建設所需的鋼材全部從甲方購買。 未經甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買鋼材，否則，乙方應向甲方支付違約金人民幣 _萬元整，同時甲方有權單方解除合同。

　　2.乙方根據工程進度需要，分期分批向甲方購進所需鋼材，乙方每次需貨時,應提前三天通知甲方所需鋼材的規格、型號、數量、生產產地，經甲方確認后，甲方應在 日內將該鋼材送到乙方工地。如果甲方逾期貨的價款的千分之三支付違約金。

　　3.由于鋼材市場價格變動頻繁，每批貨物的'價格以甲方供貨當日市場價格為參考，由雙方友好協商確定 。

　　4.鋼材接收驗收方式：乙方收到貨物后應先進行檢測，合格后方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起__ _日內書面通知甲方，并提出相關的檢測報告，否則該批鋼材的質量視為完全合格。 經雙方確認鋼材質量確實不合格后，甲方應將質量不合格的鋼材運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承擔其他責任，同時甲方在_ 日內換送合格鋼材。

　　5.付款方式：本合同項下鋼材款項按以下方式支付：甲方鋼材送到乙方工地當日，乙方必須支付該批鋼材總價款的_ % 如果乙方沒有按時如數支付任何一期的鋼材款，則乙方應賠償當期所欠款上午日計千分之三的違約金。

　　6.雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交方所在地人民法院裁決。

　　7.本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　8.本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章): 乙方(公章):

　　甲方代表： 乙方代表：

　　合同簽訂日期: 合同簽訂日期:

購銷合同 篇10

　　購買單位：(簡稱甲方)

　　供應單位：(簡稱乙方)

　　為了規范產品交易行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系，保證正常交易程序，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、產品供應：

　　甲方采購乙方砂石料，乙方保證每月向甲方供應砂石料。乙方供應甲方材料必須符合國家相關標準。

　　二、交貨時間、地點及方式：

　　1、交貨地點：甲方施工現場。

　　2、交貨方式：乙方送貨。

　　3、交貨時間、數量：隨時交貨、數量以甲方收貨單為準。

　　4、其他約定：羊昌機耕道;偏坡山、松山機耕道碎石在乙方采購，如乙方不能滿足甲方材料供應，甲方有權從其他沙廠進行采購;乙方在運輸過程中如損壞甲方擋墻，乙方必須負責修復等一切費用。在材料采購中，單價根市場單價進行，如浮動較大，甲方有權在價格進行調價。

　　5、甲方有權就地取材，(毛石)乙方無權過問。甲方不能在其他砂石廠進行采購。

　　6、乙方對甲方進行材料供應時，必須保證運輸方量滿足乙方向甲方所提供車方量。甲方在乙方運輸過程中抽查方量，如甲方抽查方量少于乙方所提供方量，甲方在支付乙方材料款時按抽查(少于提供方量)方量進行支付。

　　7、運輸費用由乙方支付后，向甲方提供支付費用表后，甲方才支付乙方一切費用。

　　乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：

　　乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：

　　乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：

　　乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：

　　乙方運輸車牌號：駕駛員：車方量：

　　6、單價：碎石(80%碎石，砂20%，具體配料系數由甲方定)：m3，毛石：，7眼砂：，9眼砂：，包含運費。

　　三、結算和付款方式：具體結算價格以甲方單位工程完工后向業主單位撥付工程款給甲方后支付乙方80%，在甲方施工現場以書面或電話告知乙方停止供應材料后，甲方單位工程完工后向從業主單位撥付工程款后支付支付乙方剩余材料款20%。

　　四、技術要求：乙方應嚴格按照甲方要求產品標準供應，不符合甲方要求的，甲方有權拒收。

　　五、驗收標準：以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定乙方材料等級及價格。

　　六、有下列情形之一，可以解除合同：

　　1、甲、乙雙方協商一致;

　　2、因不可抗力指使不能實現合同目的;

　　3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務：

　　4、一方延遲履行主要義務，經催告后2天內仍未履行。

　　七、違約責任：

　　1、甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。

　　2、乙方在運輸材料中，出現安全事故由乙方負責，因乙方運輸原因導致甲方停工或名譽受損，(車子不能進耕作物地，如發生該情況由乙方負責)乙方將賠償甲方停工損失，情節嚴重者移交公安機關。乙方在運輸過程中禁止飲酒，如被甲方發現：將以該合同總價的15%進行罰款，乙方不可抗拒。如乙方違反此條，與甲方無關。

　　3、乙方必須向甲方提供材料合格證明。

　　4、乙方駕駛員必須有國家頒發的駕駛證，乙方所安排的.運輸車子必須手續齊全，乙方必須向甲方提供駕駛員以及車子相關手續。

　　八、解決合同爭議的方式：

　　本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，可提請分中心進行調解，如調解不成的向簽約地人民法院提起訴訟。

　　九、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承擔違約責任，但必須及時通知對方，并在合同期限內提供證明。

　　十、合同期限：本合同期限6月，從20x年6月1日起至20x年11月30日為止。

　　十一、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。

　　十二、合同簽定：本合同簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方現場負責人：身份證號碼：地址：

　　聯系方式:乙方法人代表：

　　年月日

【購銷合同】相關文章：

購銷合同(經典)04-24

購銷合同08-18

（精選）購銷合同08-27

購銷合同（經典）08-26

（經典）購銷合同08-30

(經典)購銷合同08-30

【經典】購銷合同09-02

[精選]購銷合同09-04

購銷合同（精選）09-06

購銷合同[經典]09-07