工程施工合同集錦15篇
隨著法律觀念的深入人心，我們用到合同的地方越來越多，它可以保護民事法律關系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的工程施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程施工合同1
為了強化工程管理，確保工程質量，加快施工進度，法庫縣(全稱以下簡稱甲方)將工程，承包給(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同并共同信守。
一、 工程名稱：新建工程
二、 工程內容及工程量：。
三、工程總造價：大寫(￥x元)
四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的'標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20__年xx月xx日20__年xx月xx日 六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。
九、質保期(一年)：此工程質保期x年(x年x月xx日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同2
合同編號：___________
簽約時間：__________________________________
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）____________
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。
第一條 工程概況
1．1工程名稱：________________________。
1．2工程地址：________________________。
1．3工程內容：________________________。
1．4工程做法：________________________。
1．5承包范圍：________________________。
1．6承包方式：乙方包工包料。
1．7進場材料：________________________。
1．8 工期：本工程工期為天,自_______年_____月__日開工,于______年____月__日竣工。
1．9工程質量：________________________。
第二條 合同價款、付款方式及結算
2．1合同單價：________________________。
2．2合同總價款：______________________。
2．3付款方式及期限：__________________。
2．4計算原則：________________________。
第三條 甲方責任
3．1 甲方根據合同要求及時付款，因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
3．2甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收。
3．3 開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
3．4 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
3．5 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔應費用。
3．6如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應應審批手續。
3．7開工前雙方對前期工程進行驗收后交于乙方管理，如以后出現損壞由乙方負責。
3．8協調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作，協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條 乙方責任
4．1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
4．2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
4．3 嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4．4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞本文。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
4．5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4．6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保，成品保護費用由乙方負責。
4．7做好現場安全文明施工，否則甲方有取追究乙方責任，并按施工現場管理制度執行。
第五條 關于工期的約定
5．1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
5．2 甲方未按合同規定支付工程進度款而影響施工進度，工期順延。
5．3 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
5．4 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
5．5因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第六條 工程驗收
6．1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收；
�。�1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收；
�。�3）竣工驗收；
6．2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時內不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，但由此造成停工，工期順延。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
6．3對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的'延期交付視同工程延誤，按延期交付的標準支付違約金。
6．4工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料；
6．5雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔；
6．6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少于年，保修期限為 年。
第七條 違約責任。
7．1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元／天計算，支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款，每延期一天，按付款額的0.1 %支付滯納金。
7．2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元計算，向甲方支付違約金。
第八條 不可抗力
8．1由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時，不履行方應在 7 日內通知另一方，并在 14 日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書面。允許延期履行、部份履行或不履行合同，免除違約責任。
第九條 爭議或糾紛處理
9．1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
9．2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向工程所在地人民法院起訴。
第十條 補充條款：___________________________________。
甲方(蓋章)：____________________ 乙方(蓋章)：____________________
法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
經營地址：______________________ 經營地址：______________________
委托代理人（簽字）：____________ 委托代理人（簽字）：____________
電話：__________________________ 電話：__________________________
傳真：__________________________ 傳真：__________________________
開戶銀行：______________________ 開戶銀行：______________________
日期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
工程施工合同3
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。
鑒于：
前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費方式，在后期施工過程中乙方提出定價偏低，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。
一、協議內容變更部分：
1)按照表一計價。
2)按照表二計價。
二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的.條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。
本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。
三、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方財務各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(合同章)：
乙方(公章)：
法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人：
簽字：_________________
簽字：_________________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程施工合同4
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商,甲方將__小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補充協議
三、工程內容及造價：
基礎工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項目)
合計人民幣：__(__元)
四、工程質量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
__年__月__日
工程施工合同5
發包方：_____________
承包方：_____________
簽約時間：_________________
簽約地點：_________________
為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：________________
二、建筑面積（工程形式）：________________
三、施工地點：_____________
四、工期：_________________
�。ㄒ唬╅_工：_________________年_____月_____日；
（二）竣工：_________________年_____月_____日；
�。ㄈ┖贤て诳偣矚v時__________天。
五、承包形式：______________
六、工程質量標準：______________
七、工程價款：_________________共計人民幣元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元；質保金______元，質保期滿后支付。
九、質保期：_________________年。
十、雙方的責任義務
�。ㄒ唬┌l包方的責任義務
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；
2、監督管理施工過程中的`工程質量、材料質量、督促工程進度；
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；
4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；
（二）承包方的責任義務
1、按發包方要求及圖紙要求進行施工；
2、如期完成施工任務；
3、接受發包方的技術指導和質量標準要求；
4、負責發包方提供料物及設備的保護；
5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；
6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用；
十一、其他
（一）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
�。ǘ┍竞贤幢M事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
�。ㄈ┖贤郊䴙楸竞贤瑮l款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。
發包方：_________________承包方：_________________
委托代理人：_________________委托代理人：___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同6
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規之規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本承包合同，以資雙方共同信守。
第一條、工程概況
1、項目名稱：
2、座落地點：
3、材料說明：詳見報價清單
第二條、承包方式及承包范圍：
2.1承包方式：乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工，向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下：
本工程屬交鑰匙工程，乙方應按時完成電梯土建、基坑施工；電梯井道工程安裝施工；電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量，包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
第三條、質量標準及乙方的質量保證
3.1本工程的施工應符合以下的質量標準：
嚴格執行現行有效且的電梯安裝驗收規范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工，保證質量。
第四條、工期
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場，實施施工，并在年月日前完成本工程的全部工作，并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中，如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的，經甲、乙雙方協商同意，可對工期進行調整。
第五條、合同總價款
5.1本工程的包干總價(含稅)為：
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工，電梯井道工程安裝施工，電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用，甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
第六條、付款方式
6.1 xxx 付款方式
第七條、甲方責任
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方，由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案，交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監督與管理，并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的，有及時下發《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利；有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協調業主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中，甲方有監督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方，由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續及政府有關部門的驗收手續，相關費用乙方負責。
第八條、乙方責任
8.1乙方指定的項目代表為：________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質，并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前，須根據工程規范編制設計及施工詳圖，并提交甲方審批，所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間，乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后，在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費，按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責，并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板，試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續前的所有保管工作。如發生損壞，乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛生文明施工和施工噪音等管理規定，辦理有關手續，因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰，由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工，保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人，做好現場施工管理和安全管理，將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后，由甲乙雙方辦理正式工程移交手續。
8.15竣工驗收合格后，乙方須按甲方規定提交正式的'竣工結算報告，經過甲方審定后作為確定結算款的依據。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續，以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗，費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任，并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
第九條、材料設備供應
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規范要求和工程質量要求，相關規定如下：
9.1.1乙方所采購的材料，由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規范要求不符的材料，甲方代表有權拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規范和質量要求的材料，并承擔由此發生的費用，工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經甲方驗貨，乙方不得擅自開工。否則，應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的，乙方還應承擔相應的責任。
第十條、工程驗收
10.1隱蔽工程驗收：工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時，乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行此后工程施工。驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽，甲方有權要求剝離或開孔，乙方應進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，乙方應承擔有關費用，且工期不得順延。
10.2竣工驗收：本工程完成安裝調試后，乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格，故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后，雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格，同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的，乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛，由工程所在地質量監督檢查部門核驗為準。
第十一條、違約責任
11.1甲方如不能按時付款的，每逾期一天，甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金，但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的，每逾期一天，應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金，若乙方逾期竣工超過三十天的，甲方有權單方解除本合同，乙方除支付上述違約金外，還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規范和甲方的指令嚴格進行施工，保證質量，如不符合上述要求，甲方有權拒絕驗收，且對乙方進行處罰，金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓，違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據本合同的約定解除合同后，乙方應在甲方發出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作，包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經甲方書面同意，乙方不得將本合同轉包或分包，否則，乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金，因此造成甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
第十二條、爭議及解決
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發生爭議的，除雙方協議停止施工外，乙方都應繼續履行合同，保持施工連續，并在任何情況下，均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
第十三條、合同生效
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜，可另行協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，每份均具有同等法律效力。
第十四條、聯系方式
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯系電話為有效的聯系方式，若聯系方式發生變更，應及時以書面形式通知對方，未以書面形式通知的，任一方按本合同上注明的聯系方式發送有關通知、文件，即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯系人：聯系電話：通信地址：
乙方聯系人：聯系電話：通信地址：
甲方：乙方：
簽約代表：簽約代表：
____年____月____日 ____年____月____日
工程施工合同7
發包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為：__________________元整
五、質量標準
1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
�。�1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的`3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
工程施工合同8
發包方（以下簡稱“甲方”）：
聯系方式：
法定代表人：
承包方（以下簡稱“乙方”）：
法定代表人：
聯系電話：
依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下條款：
第一條?工程概況
1．1工程地點及面積：
地點：_____________。
面積：______________平方米。
1．2工程造價：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。
1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。
�。�1）乙方包工、包全部材料；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
開工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二條?工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第三條?施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：
3．1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份；
3．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
3．3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條?甲方義務
4．1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
4．2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4．4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
4．5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
4．6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條?乙方義務
5．1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任；
5．3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
5．4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
5．5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；
5．6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔；
5．7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條?工程變更
6．1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
6．2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
7．2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
7．3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的____%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條?工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
�。�2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
8．2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的`，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條?質量標準
9．1雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：
�。�1）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》；
�。�2）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》；
�。�3）其它驗收標準：_______________________________。
9．2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
�。�1）可向______市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協會投訴進行調解；
�。�2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條?工程驗收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
�。�1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
�。�3）竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
10．2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。
第十一條?工程款支付方式
11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：
�。�1）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：
支付次數支付時間付款比例支付金額：
第一次合同簽訂之日；
第二次隱蔽工程驗收后_____日內；
第三次竣工驗收合格后_____日內。
�。�3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11．3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。
第十二條?違約責任
12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償；
12．2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金；
12．4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條?合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：
�。�1）向_____________________委員會申請_____；
�。�2）向________________人員法院起訴。
第十四條?幾項具體規定
14．1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
14．2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_____________元，（此費用不在工程款內）；
14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
14．4施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午_________點_________分至_________點_________分；
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條?附則
15．1本合同簽訂后工程不得轉包；
15．2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式_____份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持_____份；
甲方（簽字）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
________年_____月____日
工程施工合同9
合同雙方：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
為確保工程質量，保證工程按期完工，經甲乙雙方協商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎上簽定本協議，希甲乙雙方共同信守執行。
1、工程名稱：_________________
2、承包內容：_________________
3、施工技術要求：_________________符合國家建筑工程施工驗收規范要求。
4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計工期日歷天。若因乙方原因出現工期滯后，乙方負責賠償甲方元/天損失費。
5、承包價格以以下第種方式進行：_________________①以建筑面積為計算單位，每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位，每噸鋼筋人工費單價為元。
6、工程承包方式：_________________單項承包人工費。
7、付款方式：_________________按照工程進度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結算。
8、工程質量要求及檢查驗收、安全責任
(1)必須嚴格按照國家有關建筑工程的強制性條文規定、國家現行《建筑工程施工及驗收規范》、技術要求以及在施工過程中甲方提出的`其他合理要求施工，保證工程質量完全符合設計要求。
(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區域、焊接工藝、綁扎間距、核心區箍筋等)，甲方有權責令乙方返工、整修、補強，乙方必須無條件執行并承擔全部費用。不執行者予以罰款(發現一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當月進度款中直接扣除。
(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應嚴格自檢，自檢合格后報甲方和監理驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規范者，甲方有權對其進行500.00元-20xx.00元罰款。
(4)工程施工中乙方發生的一切安全事故，甲方不承擔任何經濟責任和連帶責任，一切責任由乙方自行承擔。
(5)乙方嚴格按照設計圖紙及施工閨房進行配料、下料，不得浪費材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費者，發現一次罰款1000.00元，在當月工程款中直接扣除。
(6)甲乙雙方不得在中途以非正當理由違約，提前解除或終止合約。
(7)施工期間因甲方材料供應不及時而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔。
(8)鋼筋運輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負責。
10、工程竣工時，乙方必須做到工完場清，達到甲方滿意。
11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔違約金5000.00元。
12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。
13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。
14、本合同一式2份，合同雙方各執一份。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工合同10
(甲方)建設需要，經同意委托由_____建設有限公司(乙方)負責施工，雙方除遵守國務院頒發的建筑安裝工程承包合同條例外，并結合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執行。
一、工程內容
工程開竣工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
工程地點：_____新暢南路5號
二、承包方式：
按規定實行包工包料
三、付款辦法：
1.合同簽訂后工程款一次性結清，同時乙方開具工程款發票給甲方。
2.乙方開戶銀行：工商銀行_____蠡園開發區支行賬號：11030233
四、材料供應：
工所需材料由乙方組織供應。
五、工程變更：
乙方應按照圖紙為依據組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關工程變更手續，并作為增加工程量依據重新計算工程造價。
六、工程質量：
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發的'建筑安裝工程施工驗收規范及有關補充規定辦理。
2.如果設計不當造成返工的損失由相關方負擔，如果操作不善造成質量事故而發生的返工損失由乙方負擔。
3.工程竣工后在使用一年內乙方應負責回訪，如果施工不善乙方應負責修補或返工。
七、工程竣工驗收：
乙方在竣工前應做好自檢，竣工后10天內甲乙雙方協商并通知有關部門組織驗收。
八、雙方責任：
甲乙雙方協同對職工加強安全生產教育，如乙方出現安全事故有乙方負全責。
九、本工程：
甲方指定_____為工程負責人
乙方指定_____為工程負責人
雙方密切配合負責處理好施工中日常事務工作。
十、本合同一式貳份。經甲乙雙方蓋章有效。
十一、合同與上級有關規定抵觸時應按上級規定執行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同11
甲方：__________
乙方：__________
一、合同內容：
甲方授權乙方設計安裝監控系統，甲方為乙方提供區域建筑平面圖、建筑布線圖，乙方安裝調試人員有現場勘查權。乙方在設備安裝、調試中遇到所需改動或者增加建筑性物體等情況時，甲方應承擔費用并派專人協助乙方施工，乙方為甲方設計數字監控系統方案、施工方案圖并提供所需器材，負責CCTV數字監控系統的設備具體安裝、調試工作。
二、工程總造價￥：__________元(大寫__________整)。
三、付款方式：
1.甲、乙雙方簽定合同后，甲方應付定金￥__________元。
2.調試完畢甲方應在二日內組織驗收，驗收合格后當天，甲方支付乙方工程款__________(大寫__________)。
四、工期：
1、工程施工日期：__________年__________月__________日
2、工程交付日期：__________年__________月__________日
五、產品的質量標準及效果
1、依據標準
安全防范工程程序與要求/T75-94;民用建筑電器設計規范;民用建筑閉路監視電視系統工程技術規范;系統接地的型式及安全技術要求;民用建筑電器設計規范;
2、乙方保證工程完工達到以下使用效果
A、實時監看：在主控制室實時監視前端攝像機畫面，保證實時瀏覽，無動畫感;
B、錄像及回放功能：在監看的同能實現錄像，包括手動錄像、定時錄像、畫面移動偵測錄像。錄像的同時能回放以前錄像資料，方便事后檢索。
C、分控監看及網絡功能：主控端監看的同時，分控端也能同時進行監看(分控的.監看須經管理人員授權用戶名及密碼)。用戶通過局域網分控端能瀏覽錄像資料和監看。如甲方提供固定IP地址能實現過程互聯網監看及錄像回放。
六、產品質保：
乙方對工程中所提供的全部設備，一年質保(人為操作或環境因素所造成質量問題不在質保范圍內)，一年內提供免費保修或更換，在甲方提出質保請求后，乙方在有效工作日24小時內作出響應，并給出處理結果。根據實際情況在一周內檢修完畢，乙方為甲方提供終身技術咨詢服務。一年后乙方對監控器材進行有償服務，適當收取損壞器材配件費。
八、違約責任：
1、甲方應按合同要求的付款方式和時間履行其責任，如違約，甲方應每日向乙方支付違約金(價值為工程總造價的5‰)。在甲方沒有將工程款全部付給乙方前，工程中所使用的設備所有權歸乙方所有。
2、乙方應按器材清單提供產品，保證產品質量和完整性，如有假冒偽劣產品，需向甲方支付違約金(金額為工程造價的5‰)，并更換產品。
3未盡事宜甲乙雙方平等協商解決，協商不成，應在不違約方所在地法院起訴。
九、補充內容：(未盡事宜，可補充說明)
以上內容如無異議，雙方單位及負責人簽字蓋章生效。
本合同(附器材清單)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方負責人簽字：__________甲方單位蓋章：__________
乙方負責人或代理人簽字：__________乙方單位蓋章：__________
__________年__________月__________日
工程施工合同12
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)
地址：_________
電話：_________
法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。
第一條 本合同雙方當事人：
出租方：_________(以下簡稱甲方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
承租方：_________(以下簡稱乙方)地址：_________電話：_________法定代表人：_________
甲方同意按規劃用途租賃土地使用權給乙方使用。根據國家、省、市有關集體建設用地流轉管理的規定，雙方本著平等、自愿、誠實、守信的原則，訂立本合同。
第二條 甲方依據本合同出租土地的使用權，土地所有權屬_________，地下資源、埋藏物和公用設施均不在土地使用權出租范圍。
第三條 乙方在承租土地使用權范圍內所進行的利用土地的各項行為，均應遵守中華人民共和國法律、法規及有關規定，不得損害社會公共利益。
第四條 甲方出租給乙方的地塊位于_________，出租的土地使用權面積為_________平方米。地塊位置及四至范圍詳見附圖。
第五條 本合同項下的租賃地塊，按照規劃批準的用途為_________用地。
第六條 本合同項下的土地使用權租賃期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。
甲方應于_________年_________月_________日前將本合同項下的土地提供給乙方。
第七條 該地塊的土地使用權租金以土地面積計算，租金標準為每平方米每年_________元幣，該地塊的年租金總額為_________元幣(大寫：_________)。
第八條 雙方同意采用以_________年為周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的總額為_________元幣(大寫：_________元幣)。從第二期起，每期租金的增幅為上期租金總額的_________%(大寫：百分之_________)。
第九條 乙方同意在本合同簽訂之日起10日內以現金或現金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的時間為履行周期租賃時間的第一個月內。
第十條 如果乙方不能按時支付應付款項，逾期2個月內(含2個月)，應按每期繳納租金的_________%(大寫：百分之 _________)向甲方支付違約金。逾期超過兩個月仍未按合同規定繳齊應付的`款項，甲方有權解除合同，并可向乙方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十一條 乙方擅自改變土地用途的，甲方有權解除合同并可無償收回土地使用權，所收取的租金不予退還。
第十二條 如甲方不能按時將本合同項下的土地交給乙方使用，應按收繳租金的_________%(大寫：百分之_________)向乙方支付違約金。逾期超過兩個月的，乙方有權解除合同，并可向甲方索賠因此遭受的實際經濟損失。
第十三條 在合同簽訂后 ____ 日內，雙方應按規定辦理有關土地登記手續。
第十四條 乙方將本合同項下的土地使用權轉租時，須征得甲方同意，并按規定辦理有關手續。
第十五條 乙方如需改變本合同第五條規定的土地用途，須取得甲方和土地、規劃行政主管部門的同意，并且經原批準用地的市、縣批準，并依照有關規定補簽或重新簽訂土地使用權租賃合同，并辦理租賃土地使用權變更登記手續。
第十六條 本合同規定的租賃年限屆滿，乙方應在期滿后30天內，交回土地他項權證，并辦理租賃土地使用權注銷登記手續。乙方如需繼續承租該土地使用權，須最遲在期滿之日前3個月向甲方提交續期申請書，除該土地使用權被依法征收或收回外，在同等條件下，乙方有優先續期權，并在確定新的土地使用權出租年限、租金標準及其他條件后，雙方補簽或重新簽訂出租合同，并按規定重新辦理有關土地登記手續。
第十七條 任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤或不能履行合同義務的，可不承擔責任，但必須采取一切必要的補救措施以減少損失并及時書面告知對方。
第十八條 本合同自雙方簽字及蓋章(畫押)之日起生效。
第十九條 本合同和附件共_________頁，以中文書寫為準。
第二十條 本合同在中華人民共和國廣東省_________市(縣、區)簽訂。
第二十一條 本合同訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護和調整。
第二十二條 因執行本合同發生爭議，由爭議雙方協商解決，協商不成的，可向①_________仲裁委員會申請仲裁②_________提起訴訟。
第二十三條 本合同未盡事宜，可由雙方另行協商簽訂補充協議。補充協議經雙方簽字蓋章確認后與本合同具有同等法律效力。并送當地土地行政主管部門留存。
第二十四條 本合同一式陸份，其中：甲乙雙方各貳份;貳份由_________市(縣、區)土地行政主管部門留存。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
電話(手機)：_________
電話(手機)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
工程施工合同13
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的`某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同14
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：20xx年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：按原合同執行。
六、其它：施工合同補充協議1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
工程施工合同15
發包人（甲方）：________
承包人（乙方）：________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，雙方就此建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同：
一、工程概況
工程名稱：世紀華聯房頂彩板房
工程地點：京寧路與永寧大道路口
二、承包內容：乙方包工包料
彩板房施工：立鋼柱、主梁、次梁，內外墻板安裝，屋面、門窗、走廊等附屬工程。
一層：共4間，其中2米×5.5米一間，3.3米×5.5米二間，6.6米×5.5米一間，外走廊1.35米，面積約103.5米2
二層：總面積約226米2，具體各房間面積與甲方協商決定。
三、工期：
開工時間：________年________月________日
竣工時間：________年________月________日
合同約定工期10天，如遇天雨，時間順延。
四、質量標準
1、層高及鋼材要求：
一層高3米，其中立柱12根，大梁6根，次梁8根，均用10mm×100mm×2.5mm方管制作，樓板用1.2mm厚U型鍍鋅鋼承板，所有鋼材除銹，刷防銹漆兩遍。
二層前墻高3米，后墻高2.7米所有框架用40mm×60mm×1.5mm鍍鋅方管制作。
2、彩板要求：墻板用雙0.4mm鐵皮，75mm泡沫，雙白復合板。屋面板用上0.4mm下0.3mm，上蘭下白，75mm泡沫復合瓦楞板。
3、每間1門1窗，門為防盜門，窗戶為塑鋼窗，尺寸為1.2米X0.9米。
五、工程質量標準
符合國家有關彩鋼房的質量標準，達到合格。
六、合同固定價款（含材料費、施工管理費、利潤等）
彩板房一層380元/m2，面積約103.5m2，二層260元/m2，面積約227m2，工程總價款98300元，工程結束后以實際面積計算。
七、雙方的權利和義務
甲方：
1、保證乙方進場之前，路通電通。
2、向乙方提供施工方案及工程布局。
3、安排專人配合乙方施工，負責工程監督，對不符合規范要求的，有權要求乙方進行返工，由此產生費用由乙方承擔。
乙方：
1、工程現場負責人不能擅離工地，服從現場甲方人員管理。
2、承擔施工期間工地安全保衛工作。
3、對進場施工人員進行安全教育，負責工人的.施工安全、出現傷亡事故自行承擔，甲方概不負責。
4、保證進入現場的施工材料合格
八、工程驗收
竣工后，由乙方通知甲方組織驗收。
九、合同價款與支付
1、一層完工后，支付工程款________元。
2、竣工驗收后，一次性付清工程總款。
3、合同外附加工程，以雙方另行約定確定
4、本合同不包括土建及裝修部分。
十、工程質量及期限
保修期一年，一年內發現工程質量問題乙方免費維修。
十一、本合同雙方簽字后生效。
十二、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：________（代表）
乙方：________（代表）
________年________月________日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同10-26
工程施工安全合同04-21
景觀工程施工合同03-21
工程施工勞務合同03-26
小型工程施工合同03-17
工程施工補充合同03-25
項目工程施工合同04-05
城市工程施工合同04-05
展覽工程施工合同04-01
簡易工程施工合同04-11