建筑施工合同(集合15篇)
隨著時間的推移,合同的法律效力與日俱增,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家收集的建筑施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方在_____________,建筑總面積約__________平方米,由乙方承包施工。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙,乙方負責包括:_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房,同時作好防滲處理。
三、承包價格
______元
四、付款方式:
工程竣工驗收后全部付清。
五、質量要求
乙應當按照甲方要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
七、工期要求:
二十天
八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):_________________
乙方簽字(章):_________________
日期:_________________
建筑施工合同2
甲方:
乙方______________(身份證號: )以下簡稱乙方
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和相關規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的'原則,甲、乙雙方就皮條孫西小孫莊(工程)建筑施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱:皮條孫西小孫莊舊村改造。
工程地點:皮條孫西小孫莊。
承包形式:木工大包。
第二條 工程承包范圍
甲方將皮條孫西小孫莊舊村改造新農村工程,約______㎡,以_______元/㎡人民幣的造價,約計____________________萬元,發包給乙方承建。
第三條 工程工期
計劃開工日期:20xx年____月____日,計劃完工日期:20xx年_____ 月____日,總日歷天數________天。
第四條 工程質量標準
所承包工程范圍內的工程質量必須達到合格。
第五條 甲方責任和義務
1、負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實現化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2、負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系,協調現場工作關系。
3、按本合同約定,向乙方支付勞動報酬。
4、統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用電等。
第六條 乙方責任和義務
遵守國家政策和法律法規;遵守甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
建筑施工合同3
發包方(以下簡稱甲方):承包方(以下簡稱乙方):
甲方承建的模板單項工程,由甲方發包給乙方采用包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,本著互相協助及分工負責等原則,根據本工程的情況,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容:
工作內容。
二、承包造價: 以包干價人民幣壹佰叁拾萬元整包干。
三、組織領導:
1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調動、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
2) 乙方必須確保進場人員的政治素質及身體、技術素質,嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經批準進場的工人須持有效證件。在合同期內,未經甲方允許,乙方不得隨意更換施工人員,以保證本組技術實力和隊伍的穩定性。
3) 乙方應服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理制度,如質量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。
4) 合同期內,未經雙方商妥并正式辦理解除合同手續,乙方不得單方撤離施工隊伍,否則,因此而導致施工現場生產停頓、延誤工期等造成的一切經濟損失均由乙方單方負責,同時,甲方有權單方面凍結乙方的承包工程款。
四、雙方責任:
1、甲方責任:
1) 提供乙方進場人員的生活住宿條件。
2) 負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
3) 提供施工必要的機械設備,負責機械的一次性調試運轉(以后由乙方負責),小型工具由乙方自備。
2、乙方責任:
1) 嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,遵守執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從建設、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,確保工程質量達到優良等級以上。
2) 嚴格本班組自身的安全生產教育。每個工人入場時,都必須認真學習、遵守執行經理部制訂的各項規章制度,提高工人的安全生產意識,保證不違反安全操作規程,避免民生安全事故,并承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的`責任。
3) 提倡文明施工,工完場清并遵守甲方現場的各項文明施工管理制度,搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,不滋惹是非,若違反,乙方要承擔責任。
4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業現場,未經經理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量,否則,因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場,其費用由乙方負責。
5) 嚴格按照甲方規定下料,不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收,做到工完場清,不準從樓層上往下倒建筑垃圾。
6) 愛惜甲方的一切機械設備和工具,承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設備和工具損壞的,其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領(借)用手續,工完退回。
7) 模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固,不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候,必須派專人跟班,以保證質量。如砼脹模超過允許偏差值,乙方應在拆模后立即負責鑿平。在安裝及拆模后,應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈,避免影響下道工序的施工。工程完成后,必須把所有木工用料堆回指定位置。
8) 乙方必須嚴格遵守、執行以上各項規定和要求,否則,甲方有權逐項予以罰款處理,所罰款項在結算款中一次扣除,情節嚴重者則予清除離場。
五、工程質量及驗收標準:
工程質量必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理單位和甲方的
要求。如果由于設計和管理指揮原因造成損失,所有經濟全部由甲方負責;由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工,其返工費用由乙方負責,所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。
六、工 期:
根據項目部現場所安排的月、周施工計劃的時間、期限,保證按期或提前完成所有本項目的施工任務。
七、付款方法:
1) 甲方在乙方進場一個月后開始支付生活費,生活費每10天發放一次,按每人每天20元計算。
八、其 它:
1) 由甲方違章指揮或強制工人違章操作造成的傷害,其經濟損失由甲方負責,造成終身致殘的,視程度予以賠償,但最高幅度賠償為一次性五萬元封頂。
2) 由于他人違章作業而造成的傷害,其經濟損失由肇事者負責。
3) 凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害,其一切費用全部由乙方負責。
4) 傷者費用在500元以內,不管何種原因均由乙方自理。
九、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
十、甲方對以上各條款負有解釋權。
十一、本合同一式二份,甲方執一份、乙方執一份,均具有同等效力,并自簽訂之日起生效,至合同期完付清所有承包款時失效。
發包方(甲方): 承包方(乙方):
代 表: 代 表:
年 月 日:
建筑施工合同4
建設單位:_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位:_______________ (以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,經甲乙雙方協商一致,甲方愿把_______市_______花園住宅小區經濟適用房工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目
1、工程名稱:_______________花園經濟適用房。
2、工程地址:_______________市_____道。
3、工程范圍:按設計圖紙要求所有內容達到竣工驗收,交房使用標準。 除樁基礎外的_________棟樓的土建、水電安裝工程;地上_________層_________棟,框剪結構,含電梯和公共部分裝修,毛坯房和電梯標準(參照_________花園_________樓)含基礎挖運土方,外運土方等全部內容;
4、總建筑面積約_____(以施工圖紙為準)。
5、給排水做到外墻_____米,室內給水,到入戶水表后安裝_____個閥門;
6、承包方式:一次性固定單價合同,包括一切不可預見費用;
7、承包單價:_____元/每平方米,工程款預計:_____萬(含稅金);
8、強弱電工程;設計包括的強、弱電,配電箱、配電柜、入戶進入端子箱等均由乙方負責。弱電部分只預埋不穿線。
9、防水、保溫、樓梯、欄桿、鋁合金等按設計及規范要求標準施工;公共部分電梯間及樓梯間地面為防滑地磚、墻面為白色仿瓷涂料;入戶門價格必須達到每樘_____元;品牌由甲方確定。
二、施工準備
1、甲方
(1)負責做好水通、電通和道路通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)派 為現場代表,對工程質量進行監督、檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關部門事宜。
2、乙方
(1)負責紅線內的臨時設施、水、電接入及運料道路;
(2)現有板房使用,按原價折給乙方所有,從合同生效開始辦理交接手續;
(3)組織施工人員和材料、機械進場;
(4)負責編制施工組織設計、施工方案及內業資料,確保達到交工驗收標準;
(5)派 為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關部門事宜。
三、工程期限
本工程經甲乙雙方協商一致,總工期_____天。(如臺風、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需經甲方代表簽證后,工期相應順延)開工日期,以甲方確認的開工時間為準,共計_____個月時間,總工期_____天。
四、本工程竣工質量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;
2、乙方在施工中必須遵守下列規定;
(1)凡用于本工程的'材料必須保質保量,并由甲方駐工地代表認可同意后方可用于工程施工;
(2)隱蔽工程必須經甲方駐工地代表檢查驗收合格后,方可進行下道工序的施工;
(3)乙方在施工中發生質量問題應及時報告甲方代表,經整改并報甲方同意,方可進入下一道工序施工;
(4)工程竣工后:乙方應按規定進行保修、保修時間自通過驗收之日起為_____年。
五、安全生產與文明施工
1、施工現場安全管理按照誰施工誰負責的原則,由施工方全面負責,必須按《_____省建設工程施工安全管理條例》和_____省建設工巢全施工操作規程等有關規定進行施工,并且與公司簽訂安全管理責任協議。
2、如因違安全操作規程和相關的安全管理條例而造成安全事故,一切責任由乙方負責。
3、乙方應按規定采取嚴格的安全措施、做到安全生產、文明施工,施工中發生的安全事故及其所造成的經濟損失,全部由乙方負責。
4、乙方在施工過程中,必須聽從甲方工地負責人指揮,配合施工,碰到問題,隨時商量解決。
六、工程價款支付及結算
本工程為固定單價包干合同:承包總價暫定為人民幣(含稅金)_____萬元;承包人自行墊資完成_____層_____棟主體框架到第_____層時(_____層頂樓板),發包人按承包人總造價的的_____%(_____萬),支付工程進度款給承包人,且在次月_____日前支付;承包人完成_____層_____棟到封頂時,發包方按承包人總造價的_____%(_____萬),支付工程進度款給承包人,且在次月_____日前支付;工程完工驗收合格_____日內支付總工程量的_____%(_____萬)工程款給承包人,且在次月_____日前支付;工程結算審計完成后,發包人在_____個工作日內支付至審計總造價的_____%給承包人;剩余_____%作為保修金,在工程竣工驗收合格滿_____年后_____天內付清(不計利息)。
爭議解決雙方在履行過程中發生合同爭議,首先協商解決,協商不成,提交人民訴訟解決。
七、其它約定
1、本合同一式_____份,甲乙雙方各執_____份,雙方簽字蓋章后_____日內乙方交納保證金到甲方指定賬戶后生效。
2、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。本協議簽訂后_____日內,乙方支付壹仟萬保證金到甲方(松濤管理局)指定賬戶后合同生效。退保證金的時間,按支付工程款的時間每次退還_____%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同5
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑施工合同6
甲方:____市____區北石店鎮臨澤村委
乙方:____縣固城建筑安裝有限責任公司
根據《民法典》及有關規定,針對臨澤村道路事宜;經甲乙雙方協商一致,達成以下協議條款,相互監督共同遵守。
一、施工內容:村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的`安裝、檢查井的砌筑,混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
三:質量要求:
嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工,因工程質量造成的返工,費用由乙方承擔。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規程施工,如違章、違規造成的一切安全事故,乙方自行承擔。
五、工程結算方式:
根據實際完成的工程量結算,(即面積、體積、長度米)完成后實地測量。
六、實際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(xx)35元
4、下水道安裝鋪設(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實)直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實)620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協商解決,一式兩份,甲乙雙方各執一份,工程結束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章)
乙方(蓋章)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同7
建設方:(甲方)
承包方:(乙方)
甲乙雙方經過協商,本著自主經營,自負盈虧的原則,乙方在認可并執行合同各項條款的基礎上,結合本工程具體情況,雙方在平等自愿、協商一致的'情況下,達成下列協議:
一、工程名稱:
二、承包范圍:
三、質量:按甲乙雙方同意的圖紙的各項事項施工,乙方應按甲方雙方協商同意的要求按質量完成。
四、工期:天。
五、工程造價及付款方式:
1、工程造價:___元/噸,共計___噸,共計___元。
2、付款方式:完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責任及義務:
1、若甲方不按合同付款,乙方有權停止施工,乙方所造成的誤工及一切經濟損失,由甲方賠償一切經濟損失。
2、乙方在施工前,甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通,水電必須到施工現場。
3、在施工期間,工地所出現的工傷事故由乙方自己承擔。
4、乙方若沒按設計要求施工和出現質量問題所給甲方造成的一切損失,由乙方全部承擔。
5、在施工期間個別天氣和個別情況,工期可以順延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有權罰乙方工程總造價的2%罰款。
七、甲乙雙方發生爭議時協商解決,若協商不成,由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
九、本合同一把式兩份,甲、乙雙方各執一份,本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同8
發包方:_________________(以下簡稱甲方)甲方身份證號:_________________
承包方:_________________(以下簡稱乙方)乙方身份證號:_________________
根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建筑施工。經雙方協商一致,簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。
一、工程名稱:_________________私有住宅樓一棟
二、承包范圍及內容:_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括:_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的場內垂直運輸。
三、承包方式:_________________包工不包料。
四、包工工資:_________________按建筑面積每平方米190元(包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修)。
五、面積計算:_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。
六、工程結算:_________________
(1)、其它項目結算:_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層,地板按元/平方米,其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。
七、工資支付:_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的.預付工資。粗裝修完工后再預付工資。
八、工程工期:_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月,裝修2個月,_____年_____月_____日完成主體,_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期,工期可往后順延。
九、甲方職責:_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料,按是支付承包工資。
十、乙方責任:_________________
(1)、工程質量:_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理,在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題,乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。
(2)、乙方在施工中應規范操作、安全施工,由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責,任何安全事故責任完全由乙方負責。
(3)、工期:_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外,正常施工期間乙方不得無故停工或退場,乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工,甲
方有權終止合同,另擇他人施工,原剩余工程款不得支付。
十一、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(簽字蓋章):_________________
乙方(簽字蓋章):_________________
_____年_____月_____日
建筑施工合同9
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》結合本工程具體情況,經雙方恰商達成如下協議:
一、工程范圍:
模板工程:配合安裝工程預留洞口、預埋件的制作、現場安全文明施工項目的全部工程,所有大型機械由甲方提供。(含二次結構所有內容)
4.模板工程
模板材料計劃,現場配模制作與安裝,拆模清理,刷油,起釘及
按指定地點堆放,負責內外架搭設、拆除(包括零星支模、拆除)。
二、雙方權利義務:
1.甲方負責向乙方提供施工所需要的安全條件。
2.甲方負責編制施工進度計劃,施工組織設計。管理目標,乙方及時配合甲方完善資料的簽字,收集、實驗等工作。
3.甲方負責工程測量定位與大線的放線,乙方技術人員必須配合參與。
4.甲方及時提供現場施工用的物料。
5.乙方現場要有持證上崗的電工、機修人員。負責設備的接線維修和保養。
6.乙方要嚴格按照圖紙規范和甲方的技術交底進行施工。乙方現場施工人員必須聽從項目部管理及的工作安排,確保工程質量達標。
7.每天下班前要對施工現場材料、機具清理。對于已經完成的.工程乙方要負責保護保養。
8.在施工過程中發現圖紙或技術交底不清楚,錯誤,不合理的地方,應及時提出。
9.乙方在施工過程中要合理的利用原材料,不能出現浪費等現象,否則將按照浪費材料的2倍進行賠償。
10.在施工過程中要注意個人安全,進入施工現場必須佩帶安全帽,不能穿拖鞋。文明施工,在施工現場不能進行喝酒。
三、付款方式:
按每個月進度工程量結算,月進度百分之五十,工程整體交工30天之內支付剩余款項的百分之五十。
四、安全文明公約:
1.要聽從工地管理人員的統一調配,各工程質檢的協調合作。
2.嚴禁打架斗毆,群眾鬧事,如有發生每次罰款500-2000元。
3.注意個人衛生及公共衛生,文明用語,禮貌待人。
4.乙方要保證足夠的施工人數,滿足施工的進度需要。
5.如發生偷盜事件,按所有物品的2倍進行處罰,情節嚴重者交公安機關進行處理。
五、違約:
1.本合同隊對雙方都具有法律效力,任何一方不得單方終止和更改,否則視為違約。違約方應無條件賠對方的全部損失,重者應負法律責任。
2.本合同自簽字之日起生效,工程完工驗收,無遺留修補項目,結算付清款項后自動終止。
六、工程價格:以報價清單為準,工程量以實際面積計算。
七、合同未盡事宜,雙方協商解決。本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
建筑施工合同10
發包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的.文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人:(公章)
承包人:(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
電 話:
電 話:
傳 真:
傳 真:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳 號:
郵政編碼:
郵政編碼:
建筑施工合同11
甲方:__________
乙方:__________
依據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包條例》的有關規定及本工程的具體情況,經甲乙雙方友好協商,特簽訂如下合同:
一:工程概況
1、工程名稱及地點:__________
工程名稱:彩虹大廈
工程地點:大冶市還地橋鎮
2、工作內容:樁基礎,加地基梁±0以上全框架、全商砼混凝土,現澆結構。
3、建筑面積:實算實結
二、承包方式
甲方同意將彩虹大廈以包工包料的'方式承包給乙方,(所有稅費及工程附加費由甲方承擔,乙方不負責)全工程計劃建十七層,第一層至二層為商用,層高米,第三層以上為米,按單價980元/平方米的方式承包給乙方,按圖施工包括水電及防水、空間硬化和電梯、簡易消防其它設施,其它一切設施都由乙方按要求按圖施工。
三、工程材料要求:全商砼現澆結構,按圖施工。
1、磚、外墻四面鋼磚,墻磚用加氣塊,公共部分貼地磚。
2、水泥按工程施工要求使用。
3、鋼材:所有鋼材全部采用鄂鋼3GE產品,樓面布筋用帶肋鋼,與圖紙要求相符。
4、水電材料:給水、排水用金牛,電線用雙峰φ10進戶,其它按要求辦,消防和上水管用鍍心管φ50。(不管電器設備、上下水箱設施)
5、電梯安裝符合國家標準電梯,電梯品牌:
6、門窗:門要求安裝標準為600元防盜門,窗用鋁合金(按130/平方米標準、單玻)。
7、木樓梯扶手,按要求裝避雷,排煙、天溝及頂面其它設施。
四、施工場地、工農關系
1、甲方必須提供水、電、路三通,水電費由乙方承擔,裝表為準。
2、在施工過程中,如有四鄰發生糾紛,由甲方處理。
五、付款方式
甲方在基礎全部完工付50萬元,每層完工付40萬元,封頂付100萬元,墻體完工后,甲方付工程進度款100萬元,乘余工程款甲方在竣工驗收后除5%質量保證金之外全部付清,質量保證金一年后付清。
六、工程質量
乙方必須按照建筑規范進行施工,按圖紙進行作業,各個部位由甲方技術人員進行檢查、驗收,在施工過程中,乙方如有偷工減料現象,甲方有權提出返工、拆除,造成的經濟損失由乙方承擔。在保修
七、安全生產
乙方施工員應遵照《中華人民共和國建筑安全法》等法律、法規進行施工,保證文明生產、安全施工、精心操作原則。在施工過程中發生任何大小事故,一切由乙方承擔,甲方不負任何連帶責任。
八、開工日期
年日至年工并交付使用,如遇不可抗拒的因素或政策原因,竣工時間可以順延。
九、本協議一式四份,甲、乙雙方各執二份,簽字后生效,此合同具有法律效力。合同未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方簽字:__________ 乙方簽字:__________
__________年 __________月 __________日
建筑施工合同12
購貨方(以下簡稱甲方):
供貨方(以下簡稱乙方):
簽訂地點:
根據中華人民共和國經濟合同法,經甲乙雙方友好協商,簽訂本合同。
第一條:淮南瀚城二期項目所需的鋼材原則上全部由甲方供應。經甲乙雙方協商原則上確定乙方為產品供貨方之一。
第二條:甲方根據工程實際進度的需要分批進行采購,每次實際采購產品的規格、數量應提前一周以書面形式通知乙方,以貨到現場實際驗收數量為準。
第三條:甲乙雙方同意每次所采購鋼材的價格參照當時的.市場行情雙方共同協商確定。
第四條:乙方確保材料質量,甲方按國家相關規定標準進行驗收,如遇貨物質量問題,甲方可無條件退貨。
第五條:由乙方負責將材料運至甲方在淮南市指定地點并承擔運雜費、裝卸費等相關費用。乙方在接到所需材料的規格、數量書面通知后的一周內提供給甲方,逾期則視為違約。
第六條:乙方將所供材料運到甲方指定地點時,甲方委派相關人員進行驗收,并對所供材料進行復檢,驗收合格后付款。乙方須開具增值稅發票給甲方。
第七條:合同簽訂后,雙方均不得違約,否則,違約方須賠償對方經濟損失及一定數額的違約金。
第八條:本協議在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,任何一方均可向國家規定的協議管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
第九條:本協議在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附于本協議之內,所有附則在法律上均與本協議有同等效力。
第十條:本協議自雙方簽章之日起生效,本協議共一式四份,由甲、乙雙方各執正本二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同13
甲方(承包人):______________
乙方(務工人):______________
為保證施工安全的順利進行,確保務工人員的安全與健康,爭創文明工地,強化安全意識,在施工中必須做到“安全第一,預防為主,強化管理,文明施工”,結合本工程的實際情況,經雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務:
(一)甲方的責任與義務:
1、負責對乙方務工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作,并履行簽字手續。
3、施工前,甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動,受教育者必須簽名,否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。
5、有權進行安全檢查,對發現的問題及時提出整改意見。
(二)乙方的.責任和義務:
1、按照甲方的要求,不得違章作業和野蠻施工。
2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理,遵守甲方的各項規章制度,遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。
5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用,概由乙方及責任者承擔,甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故,甲方不予承擔任何責任,本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方:______________
乙方:______________
發包方:______________
_______年_______月_______日
建筑施工合同14
合同編號:____________________________
發包方:________________________________________________________________
承包方:________________________________________________________________
簽約時間:____________________________
簽約地點:____________________________
為了保證________________________________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:________________________________________________
2、建筑面積(工程形式):________________________________________________
3、施工地點:________________________________________________________________
4、工期:
(1)開工:________________年________月________日;
(2)竣工:________________年________月________日;
(3)合同工期總共歷時________________天。
5、承包形式:________________________________
6、工程質量標準:________________________________
7、工程價款:共計人民幣________________元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款項的________%,計________________元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的________%,計________________元;質保金____________元,質保期滿后支付。
9、質保期:________________年。
10、雙方的責任義務
(1)發包方的責任義務
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
2、承包方的責任義務
①按發包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務;
③接受發包方的技術指導和質量標準要求;
④負責發包方提供料物及設備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時,由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據《民事訴訟法》第二十三條的規定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的`規定:兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟,原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“,通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點,即義務清償地點。
建設工程設計合同是雙務合同,即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況,設計人交付設計文件,并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中,與建設工程施工合同有所區別,有的明確了交付設計圖紙的地點,有的對交付圖紙的地點沒有約定。
根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后,當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的,可以協議補充;不能達成協議的,按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣,建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。
發包方:____________________________________ 承包方:____________________________________
委托代理人:____________________________________ 委托代理人:____________________________________
20__________年________月________日 20__________年________月________日
建筑施工合同15
(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協議書
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工合同04-09
建筑施工合同01-06
經典小型建筑施工合同04-09
簡易建筑施工合同04-18
民房建筑施工合同04-16
建筑外墻施工合同04-16
建筑施工安全合同04-16
建筑施工勞務合同12-09
簡單建筑施工合同11-28
建筑施工簡單合同01-30