裝飾工程合同(15篇)
隨著時間的推移,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編精心整理的裝飾工程合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝飾工程合同1
發包人(甲方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
委托代理人:________________________
電話:____________
傳真:____________
承包人(乙方):________________________
住所:______________________
電話:____________
傳真:____________
法定代表人:________________________
電話:____________
本工程設計人:________________________
電話:____________
施工隊負責人:________________________
電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________。
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。(附件即經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期
1、工程期限___________天,開工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的;
(2)經雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
(4)經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的
工期拖延或試驗時間浪費;
(5)經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管
1、任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規規定的合格產品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3、材料和設備進場后,統一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收
1、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-20xx)為質量評定驗收標準。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續;甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后_______天內組織驗收,并辦理驗收移交手續。
5、驗收時,工程項目合格率達到____________%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對此應予以確認。
6、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修_______年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:_________________________。
8、工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算
1、雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數____________支付階段或時間____________支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程驗收后_______天支付工程總造價的5%,約____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
2、雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算:
(1)固定價格,本工程總價款為____________元;
(2)單價不變,按實際數量加損耗率計算,但是總價不得超過____________元。
a、乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b、瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c、實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d、木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數值,小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e、其他按項項目按項計算;
f、其他按平方米計算的.項目為:實際面積+6%×實際面積;
g、估價項目測量后再具體報價;
h、經甲方同意代購的項目按預算內造價購買,經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
(2)施工過程中,因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發包人接到資料后____________天內未有異議,即視為同意
按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則
1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
6、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執行發生爭議,應友好協商解決:協商無效的,可提交人民法院訴訟。
第十二條附則
1、本合同一式兩份,雙方個執一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):_______________________乙方公司(蓋章):____________
現場代表(簽字):___________________現場代表(簽字):____________
證件名稱:______________________證件名稱:______________________
頒發機構:______________________頒發機構:______________________
證件號碼:______________________證件號碼:______________________
__________年____月____日___________年____月___
裝飾工程合同2
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定,結合家庭裝飾工程交易裝修合同報價清單規則及本工程具體情況,雙方裝修合同報價清單達成如下協議:
一、合同主要內容:
1、甲方將自己位于區(縣)小區(街道)樓門號室廳住宅的室內裝飾工程裝修合同范本簡單以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫):
其中設計費(大寫):
3、工程款付款方式列下表:裝修合同報價清單工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三裝修合同書日內裝修合同范本簡單5%5、工程保裝修合同范本簡單修期:一年
6、甲方代表:
7、裝修合同模板乙方代表:
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合裝修合同注意事項別忽視同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的`違約金,并承裝修合同報價清單擔因此裝修合同簽訂需要注意的細節造成的其它經濟損裝修合同模板失。
9、獎勵和違約裝修合同模板責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停裝修合同模板工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一裝修合同模板天,乙方支付甲方付款額1‰的違約裝修合同報價清單金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續,擅自裝修合同同意拆改原有建筑物結構裝修合同書或設備管線,由此發生損失或事故(包括罰款),裝修合同范本簡單由乙方負責并承擔損失。
(4)未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的裝修合同模板損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因,合裝修合同簡單版同無法繼續履行時裝修合同怎么寫,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發生爭議時,裝修合同簡單版在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商、調解解決或裝修合同電子版者協商、調解不成時,可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同正、副本各貳份,甲方裝修合同簽訂需要注意的細節、乙方各執一份。
(2)本合同裝修合同簡單版履行完成后自動終止。簽(章)生效。
13、附件
(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說明
(2)工程預算書(附表一)
(3)甲方提供材料、設備清單(附表二)
(4)工藝及質量說明(附表三,應注明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準)
(5)設計變更單(裝修合同范本簡單附表四)
(6)工程驗收單(附表五)
(7)工程結算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
(9)其他甲方:
代表人:
家庭裝修合同注意事項別忽視地址:
郵政編碼:簽章:
電話:年月日
乙方:
法人代表:
代理裝修合同怎么寫人:
單位地址:簽章:
郵政編碼:
年月日
裝飾工程合同3
甲方:
乙方:
經甲乙雙方商定,簽定《家庭居室裝飾裝修工程施工合同書》(以下簡稱"合同")
第一條:
乙方設計師負責為甲方提供咨詢、設計、報價等服務,并代表乙方與甲方簽定"合同"。合同簽訂后,乙方執行"合同"的代表人為乙方工程部派出的施工監理。"合同"及工程中的協商事宜、項目變更由乙方設計師或工程監理與甲方協商解決并簽署書面協議,口頭承諾或口頭協議均無效。施工中甲方直接與乙方工人變更、增加施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔,給乙方造成損失的應負賠償責任。甲方變更或增減"合同"中約定的施工內容時,應與乙方協商,雙方簽署變更單后,乙方按變更單實施;雙方未簽署書面變更協議之前,乙方仍執行原"合同"。
第二條:
工期過半(木工收口完成視為工期過半),乙方通知甲方進行中期驗收及中期預決算(根據"合同"預算、工程變更洽商單及水、電施工單核算中期款,項目變更的增加款項及水、電施工款,按100%與中期款一并結算)。甲方應在接到乙方中期款預決算單三日內到乙方財務部交納中期款。甲方未按約定交納中期款,乙方可以暫停施工,由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負責。
第三條:
為保證甲、乙雙方利益,工程款由甲方交到乙方財務部,蓋有乙方財務章的收據為有效付款憑證。如甲方將款項交與財務部以外的人員,造成款項差錯、遺失等,乙方不承擔責任。
第四條:
甲方房產所在物業管理部門所收施工押金及各項管理費(除出入證外),由甲方自行處理。如乙方在施工中違反物業管理規定,須承擔由此而引起的罰款及賠償責任。
第五條:材料供應
1.由乙方采購的主要材料須列"合同"中注明規格、參考品牌及質量標準,并經甲方簽字認可。如施工中使用的材料與"合同"中約定不符,甲方有權要求更換,對工程造成損失的,乙方負賠償責任。
2.由甲方負責采購供應的材料須列"合同"中,應是符合設計與施工要求的合格產品,并按施工進度送到工地現場。因甲方供料延遲或發生質量問題、規格差異造成工期延誤對工程造成損失的.,由甲方承擔。
3.如甲方指定材料供應商,而材料發生質量問題,造成退換貨、延誤工期,均由甲方承擔責任,造成損失的負責賠償。
第六條;有關施工項目
1.根據有關規定,乙方在施工中不能拆改承重墻、燃氣管線、暖氣管片,甲方若要進行以上項目施工,須持有關部門的批準文件并與乙方簽定"施工責任保證書"。乙方在改造驗收后,負責維修不承擔其他責任。
2.房屋墻面如為砂灰墻(含加油灰的混合砂漿、麻刀灰等)或輕質隔墻、保溫墻,因其建筑工藝存在較嚴重的墻面開裂因素,需在整個墻面加貼玻璃絲布進行防裂處理,此項費用由甲方承擔。未對墻面進行防裂處理的,在工程驗收后,乙方不對墻面負保修責任。
第七條:"合同"變更
1.工程施工后,甲方要求減少"合同"規定的施工項目時,須向乙方支付減項金額5%的損失費。若甲方要求減掉的項目乙方已經施工,甲方須另外向乙方支付該項目的施工費用。
2.中期款結算后增加施工項目,甲方在交納增項95%的工程款后,乙方方予以施工。
3."合同"簽訂后,甲乙方中一方單方面要求解除合同,須按合同額的10%賠付對方違約金。如甲方要求解除合同,還須承擔乙方因簽定本合同發生的設計費(按50元/平方米計算)。
第八條:
乙方應提前兩日通知甲方參加竣工驗收及竣工結算。工程竣工驗收后,甲方應當即與乙方敲定工程結算歀,并于三日內將結算歀交到乙方財務部。乙方在收到甲方結算歀后,向甲方交回鑰匙、開具工程保修單(未出現在報價單及變更單上的項目,乙方均不予保修及承擔任何責任)。
第九條:
在工程保修期內,甲方通知乙方維修時,乙方須在48小時內到達現場察看,并于察看后5天內修理(如有改變,雙方商定具體時間)。
第十條:
甲方對乙方人員的工作、施工質量、服務等不滿意,如向乙方代表提出仍未得到解決,請與乙方客戶服務部聯系,聯系電話: 。
備注:
甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字):
年 月 日 年 月 日
裝飾工程合同4
甲方:_________________
乙方:_________________
工程名稱:_________________
序號項目金額備注
1.工程合同總價1973800.00元合同價
2.變更增加項目4680.00元詳見附件
3.變更減少項目0元
4.工程結算總額1978480.00元5甲方已付金額1677730.00元6甲方結算應付金額300750.00元含保修金經結算甲方欠乙方結算款人民幣大寫:_________________叁拾萬零柒佰伍拾元整注:_________________合同保修金為59214.00元(伍萬玖仟貳佰壹拾肆元整)
甲方代表(簽字蓋章):_________________乙方代表(簽字蓋章):_________________
________年____月____日________年____月____日
裝飾工程合同5
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法規規定,結合本工程的.具體情況,為明確責任,協作配合,確保工程設計質量,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同,共同遵守。
一、本合同設計內容
延農集體經濟管理委員會綜合大樓西南向護壁工程。
二、甲方向乙方提供有關的地質資料及文件。
三、乙方做好設計服務工作,提供設計施工圖紙陸套。出圖時間在20_____年12月10日完成。
四、根據甲方提供的設計資料,按20_____年修訂的工程勘查設計收費標準,應收設計費叁萬元整,經甲乙雙方協商后,設計費只開收據,不開發票優惠為壹萬捌仟元整(¥18000.00元)包干。
五、乙方負責圖紙交底,變更設計的有關內容。
六、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商解決不了時,交由異議提出方所在地相關法律部門裁決。
七、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。雙方代表簽字之日起生效。合同內容完成及往來賬款結清后自動失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾工程合同6
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證項目的順利進行,結合項目的具體情況,經友好協商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內容和做法(詳見:項目預算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應承包勞務和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》);
(3)乙方承包勞務,甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預算報價表》。施工過程中如有增減,雙方應協商并簽字確認后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應由下列人員提供:
(1)甲方設計并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見裝飾工程設計圖);
(2)甲方委托乙方設計施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設計圖),設計費為人民幣元
第三條甲方的義務
3.1開工前__________天,為乙方進入施工現場創造條件。包括:拆除室內家具陳設或堆放遮蓋不易移動的室內家具陳設,以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護措施,造成家具和陳設的損失,由甲方負責。
3.2負責辦理施工涉及的申請、審批手續,支付物業管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負責施工用水、用電;
3.4負責協調乙方與其鄰居及物業管理辦公室的關系;
3.5不要拆除室內承重結構。如需拆除原有建筑的非承重結構或設備管線,應向有關部門辦理相應審批手續;
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現場,并負責施工現場的安全和消防;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查和監督,辦理驗收、變更登記等事宜,負責材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務
4.1被任命為乙方的現場監督,負責本合同的.履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理和解決乙方負責的一切事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規程、消防安全規定、施工規范和質量標準,保質保量按期完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工,并做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護原有的家具陳設,保證室內上下管道暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責施工現場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應協商一致,并簽字確認,同時調整相關工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求,因質量問題或規格差異造成的工程損失由甲方負責。材料到達施工現場前,甲方應通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續;驗收后由乙方負責保管。
6.2乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應在材料運至施工現場前通知甲方,并接受甲方的檢查。質量不符合要求或者規格不同的,應當禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因導致竣工日期延誤,經甲方確認后,工期相應順延;
(1)工程量變更和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協議完成其負責的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設備影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質量出現問題,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應按下列規定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時,甲方應向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當電風扇灰漆進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收,結算完成后,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收后,乙方應向甲方提出工程結算,并向甲方發送相關資料..甲方在收到信息后天內無異議的,視為同意。雙方填寫工程結算表并簽字,甲方在簽字時向乙方結算工程最終付款。
8.3項目資金全部結清后,乙方應向甲方出具正式統一的收據..甲方支付的工程款以乙方財務部門出具并蓋章的收據為準
8.4工程驗收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責,工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班);
(3)未能按期提供自購材料和設備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目;
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質量問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規范,造成人身傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失由乙方承擔..
(6)如因乙方原因導致工程質量達不到雙方約定的質量標準,由乙方負責修復,工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責任方應承擔責任,并賠償對方造成的經濟損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負責。
9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行,另一方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,責任方應賠償另一方相應的經濟損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應向對方支付違約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應向對方支付人民幣元的違約金。
第十條設計、施工和驗收協議
10.1乙方設計人員完成的施工圖必須在約定時間內與甲方共同審核,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工..
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目,應以書面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據變更要求,乙方應盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單,并向甲方報告..甲方應在收到報告后兩天內做出簽字回復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應通知甲方到現場進行驗收,驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物,乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄,甲方應認可乙方的自檢結果..
10.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應在收到通知后的日內接受貨物,并辦理驗收交接手續。如甲方未能在上述規定的時間內接受檢驗,應及時書面通知乙方,并另行確定驗收日期;否則,視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期,甲方應確認竣工日期,并承擔乙方的保管費用及相關費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔..
第十一條“工程預算報價表”、“施工圖”等文件經雙方同意并簽字確認,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發生的爭議,由雙方協商解決;也可以由東莞裝飾協會調解;協商或者調解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規定
13.1本合同未盡事宜,雙方應本著友好互利的原則協商解決。經協商簽訂補充協議的,補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同7
根據_____________年___________月___________日簽訂的建筑裝飾工程施工合同(乙種本),簽訂本補充協議,由承包方(乙方)自行承擔的責任及辦理的有關事項:_________________
1、工程施工過程中做好與城管等工程管理部門以及相鄰住戶居民的協調工作,確保施工正常進行,所產生的費用由乙方負責。
2、合同中第二條甲方工作中2.6項協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理工作,由(承包方)乙方自行辦理,出現一切事故責任全部由(承包方)乙方承擔。
3、工程施工過程中變更項目須經甲方確認,核量出具書面簽證。變更施工內容,變更部分的工程款按投標書的綜合單價結合實際工程量執行。如變更項目,投標書中沒有的按審計事務所審計價格下浮15%結算。
4、工程嚴格按照圖紙及合同施工,不得擅自增加項目,確需工程變更,必須經聯社工程負責人批準,施工單位填制“工程增加項目審批單”,經施工單位、工程監理、使用單位負責人、聯社工程負責人現場確認簽字方可有效,未經批準,擅自增加項目的以及批準增加項目但現場確認簽字不全或沒有簽字的,甲方不予決算。
5、在工程施工中,乙方購進材料未經甲方監理、使用單位負責人驗收簽字確認的,甲方不予決算。
6、所有裝修及設備安裝必須符合并達到省聯社、公安及消防部門的相關規定要求。
7、工程竣工,凡施工項目與圖紙設計不符的,均進行返工處理,不能進行返工的,除其該項不予結算外,同時每項乙方應當向甲方支付10000元違約金并賠償由此產生的全部損失,并對下一投標工程評價總分倒扣一分。所用材料品牌、質量、型號、顏色其中一項與甲控要求不符的,除其材料費用不予結算外,每項乙方應當向甲方支付10000元違約金并賠償由此產生的全部損失,并對下一投標工程評價總分倒扣一分。
8、不能按約定工期完成工程的',每逾期一天乙方應當向甲方支付1000元違約金。工期結束二十天內辦結《建筑工程消防驗收合格同意使用意見書》,每逾期一天乙方應當向甲方支付1000元違約金,未取得《建筑工程消防驗收合格同意使用意見書》的,不予結算工程款,工程完工驗收不合格的不予進行決算。
9、工程保修期壹年。保修期以工程審計報告書定案單甲方蓋章日期計算。
10、工程所涉及的圖紙設計費用、工程造價咨詢費用及圖紙審定費用等費用由(承包方)乙方負責。
11、工程決算通過審計后,合計核減率超過20%(含)的,該工程審計費用由施工方支付,若合計核減率不超過20%(含),裝飾、安裝、簽證三部分中單項超過20%(含)的,該單項審計費用由施工方支付。
12、工程中所涉及的防彈玻璃、聯動門,如需甲方提供,其款項從(承包方)乙方工程結算款中扣除。
13、工程驗收合格結算后留工程款的10%作工程質量保證金,保證期限一年。
14、合同價50萬元以下的工程,設計費按1萬元支付,效果圖費用1000元;合同價50萬元以上的工程,設計費按合同價格的3%收取,金融自助區設計費3000元,工程設計結束后,設計費用由甲方直接扣除支付給設計公司。工程造價咨詢費3000元由甲方直接扣除支付給造價咨詢公司。
本補充協議與原合同不同的,以本補充協議為準。
甲方簽字(蓋章):_________________乙方(承包方)簽字(蓋章):_________________
________年____月____日
裝飾工程合同8
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工勞務承包事項協商一致,訂立協議如下:
一、承包方式:包人工、包質量、包安全。
二、承包范圍:設計圖紙所列專業施工范圍。
三、工程質量:優良。
四、結算方式:
1、墻面貼磚:___元/㎡;
2、地面鋪貼石材:___元/㎡;
3、地面找平層:___元/㎡;
4、衛生間防水:___元/㎡;
5、磚砌隔墻(包括抹灰):___元/㎡,不除窗洞;
6、粉墻___元/㎡,不除窗洞;
7、零星事再協商;
8、大理石干掛___元/㎡。
五、付款方式:
本工程以實際發生工日數據為依據,按每日___元/人生活費,每天支付一次,每月支付工程進度款至,工程完工質檢合格,支付工程款的;工程竣工驗收達到標準后,工程款付至經甲、乙雙方共同確認的結算金額的。
六、甲方責任:
1、提供所有民工的身份證復印件。
2、乙方必須自備施工工具,負責作業層面的.衛生,施工中不得浪費和損失材料,保護好設備和制成品,如有損壞雙倍賠償。
3、教育民工遵守甲方和建設方的有關規定,服從甲方管理和指揮,不得打架、鬧事,處理好建設方、甲方及其他施工隊伍的關系。
4、乙方應按安全規范技術規范組織施工,確保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
5、乙方確保人身安全和飲食安全,發生責任事故,其責任及相關費用全部由乙方承擔。
八、工程質量的約定:
1、因乙方施工原因導致工程未達到優良標準,未通過建設方、監理方、甲方的驗收,乙方進行返工所發生的人工費及材料費由乙方承擔。
2、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔。
九、有關工期的約定:
因乙方原因造成的延誤,工期不順延。因乙方原因延期竣工,延誤工期每延誤一天乙方支付甲方500元的工期違約金。違約金不超過結算價款的3%。
十、其它條款:
1、承包人向發包方承諾照合同約定進行施工、竣工,并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
2、因乙方的施工未達到約定的質量標準,或不能如期完成工程施工則甲方隨時有權調整其施工范圍及減少其工作量,或者終止合同。
3、若發包方與承包方意見發生分歧,經協商不能達成一致時,通過仲裁解決。
4、乙方中途撤場負全部責任,包括退還已付所有工程款,合同雙方簽字生效。本協議一式兩份,雙方各執一份,工程完成自行消除。
發包人:承包人:
日期:日期:
裝飾工程合同9
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協議書》,協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質期為一年。簽訂協議后,原告進場施工,在施工過程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質,故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發現該房存在超過20處質量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的'一般規定的同時,在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質,故該協議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經完工,且其已經入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同10
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》《裝飾工程包工合同條(簡稱補充例》的規定,經甲、乙雙方平等、友好協商,一致同意本《施工合同補充協議》協議)為_____酒店工程項目《室內裝飾工程施工合同》(簡稱原合同)的組成部分。本補充協議與原合同內容沖突的以本補充協議為準。
第一條工程概況
1、工程名稱:_____酒店六層辦公室室內裝飾、安裝工程施工。
2、工程地點:
3、承包方式:乙方包工(甲方提供所有材料及工程安裝設備),包工期包質量,交鑰匙工程,禁止乙方轉包。
4、承包范圍:
_____酒店6F具體負責事項見(附件一),工程施工建筑面積約1090㎡,具體以甲乙雙方現場實收方量為準。
5、工期:
裝修施工及安裝工程自20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日竣工(共計_____日歷天)。
6、工程總價需完成工程的合同施工內容:甲方確認的施工圖、技術變更記錄及其附件、合同附件中的全部內容等,有特殊約定的除外。
第二條甲方工作
1、開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙作法說明一份,并向乙方進行現場交底。向乙方提供各樓層施工所需的水、電接口(包括二級配電箱,臨時用電及照明,水、電費用由甲方自行承擔),并說明使用注意事項。
2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,進行施工中的驗收事宜。
3、甲方及時辦理施工中的檢驗、隱蔽工程檢驗和工程竣工驗收。
4、指定乙方轉運裝飾垃圾場外堆場,堆場垃圾的轉運由甲方承擔。
5、檢查、督促、確定乙方各階段施工進度。
6、甲方負責所有裝修材料、裝修設備的供應,(水泥、河沙、石粉等大型材料轉運到離電梯20M內,石材轉運到每個房間,乙方讓出堆放面,輔材及貴重材料放于甲方倉庫,由乙方指定人員領取)
第三條乙方工作
1、指派為乙方項目經理,負責合同履行。按要求組織施工保質量、按期完成任務,解決由乙方負責的各項事宜。
2、遵守甲方規定,服從甲方管理,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護等規定。嚴格按照圖紙、作法說明、合同約定和甲方的要求進行施工,做好各項質量檢查記錄、竣工資料等。參加竣工后的檢查檢驗及驗收,編制工程結算。
3、參加甲方組織的施工圖紙、作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,并于合同簽定后3日內將施工方案和進度計劃交甲方審定。
4、負責施工圖套圖簽、施工圖設計單位蓋章及施工圖報審、備案等工作。
5、工程竣工未移交甲方驗收合格之前,乙方負責對現場的半成品和成品進行保護并自行承擔相關措施費用。同時乙方負責做好施工現場清潔和垃圾處理工作。
6、施工安全保證措施:
(1)安全文明施工,杜絕死亡、重傷事故發生。
(2)貫徹執行"安全第一,預防為主"的方針,做好各項防護工作,安全生產做到經常化、制度化、規范化。
(3)認真落實各項安全管理制度,堅決杜絕違章指揮和違章作業,乙方應對其員工不斷進行安全教育,并及時檢查,發現隱患及時排除。
(4)乙方服從甲方在安全生產、文明施工方面的管理,并積極配合。
(5)施工現場若發生人員、機械設備、材料和車輛等造成的安全事故,相鄰關系事故及對第三人造成的人身和財產損害均由乙方負責,甲方不承擔任何責任和賠償。
7、乙方配合所有燈具安裝,配合甲供設備安裝、調試,配合,協助甲方移動軟裝擺場。
8、所有裝飾施工材料、設備由乙方負責提供采購清單(本縣材料必須提前五天提出申請送于甲方,外地材料必須提前十天提出申請送于甲方),甲方現場負責人確定簽字后交予甲方采購部,采購部負責材料采購及材料正確到場時間。
9、施工期間,乙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被政府職能部門處罰,乙方須自行負擔該款項罰款。
10、對甲方指定的其它分包施工單位,乙方無條件配合及對分包單位進度、質量、安全等方面進行管理。
11、乙方必須服從甲方現場安保人員的管理制度、檢查(具體制度由安保管理人員簽發)。
12、乙方提供裝修施工機、器具及常用工具(含易耗品)。
13、乙方須在工程完工經甲方驗收合格后7天內向甲方提供結算書和完整的結算資料及竣工圖紙。
第四條關于工期的約定
1、乙方在接到甲方通知后,應在甲方指定的時間內進場施工,乙方逾期5日歷天及以上未進場的,甲方有權解除合同,乙方2日內無條件退還甲方支付的所有款項,并承擔合同總價10%的違約金。
2、因甲方原因未按約定完成工作,影響工期,工期順延,但甲方不承擔任何費用。
3、因乙方原因影響工期的,工期不順延。乙方中途怠工超過5日歷天及以上的,每逾期1日歷天乙方承擔500元人民幣的違約金;逾期30日歷天及以上的,甲方有權解除合同,乙方須承擔本合同總額10%的違約金。
4、因乙方原因未能按合同約定工期完工的,每逾期1日歷天,乙方承擔500元人民幣的`違約金;逾期30日歷天及以上的,甲方有權解除合同,乙方必須賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、鑒定費、評估費等)。
5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致每次停工持續8小時以上或一周內累計停工24小時以上的,工期相應順延,但乙方必須提交說明報甲方書面確認。
6、由于現場的特殊性,只要現場具有可作業的工作面,乙方均應安排人員進行工作,不得以任何理由拒絕工作。
第五條關于材料供應的約定
1、甲供材料的范圍:
甲供酒店所有裝修材料及酒店用品等酒店開業物資物料,甲方負責甲供材的上、下車,二次轉運各樓層及甲方倉庫)。
2、對于甲供材料如無質量問題乙方不得以任何理由拒收。如甲供材料、設備質量不合格的造成的損失由甲方承擔;如因乙方原因拖延確認的責任由乙方負責,且乙方承擔由此造成的工期逾期責任。
3、甲供材料、設備的供貨量按乙方實際提供的材料規格、型號、數量等清單為準,嚴禁不符合規范的浪費材料,發現材料浪費嚴重者,并做罰款處理,甲方有權在任一應付工程款中直接沖抵扣罰處理。
4、乙方負責甲供材料、設備規格、數量、質量的驗收,在其確認無誤后方可在收貨清單上簽字認可。若甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,乙方將不予接受并在24小時內及時通知甲方。若未及時通知甲方處理或自行使用,由此發生的一切損失由乙方承擔,如給甲方造成損失還應賠償全部損失且工期不予順延。甲供材料、設備及甲方指定的第三方單位供應的材料、設備,經乙方驗收后由乙方負責保管。因乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
5、對于甲方材料,乙方須提前30天提出準確的需用計劃,乙方提供的材料計劃量不得超過工程結算實際用量的5%(乙方提出材料計劃后發生設計變更,材料已到場或訂貨不能退的情況除外),否則按該種材料的市場采購價的1.5倍金額乘以超過部份(含5%以內部分)的該種材料數量向甲方進行賠償。若因乙方提出的材料量不足,造成工期延誤的,由乙方承擔責任。
第六條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家最新的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2、甲方指定或批準的施工方案及操作工藝流程作為驗收標準。
3、由于工程質量造成安全等事故,其所有費用由乙方承擔,工期不順延。
4、工程竣工后2日內,乙方應通知甲方進行驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織人員進行驗收,驗收合格后辦理移交手續。如甲方在規定時間內,沒能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
5、竣工驗收時,乙方須向甲方提供肆套工程竣工圖(含水電圖)及dwg格式電子版工程竣工圖(含水電圖)
6、以上標準、要求之間有沖突時,以其中最優的為準。
7、經甲方檢查驗收合格后,又發現是乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔發生的費用和責任,并賠償甲方的所有損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、鑒定費、評估費等),工期不順延。
8、本工程質保期為3個月,質保期從本工程竣工經甲方驗收合格之日起算。質保期內如出現質量問題,乙方應在收到甲方通知后24小時之內到場處理并盡快維修,若逾期,甲方有權另行通知其他人員維修,所發生的費用由乙方承擔(甲方有權從乙方質保金中直接扣除)。質保期滿后經甲方書面確認再無乙方質保責任的5日內進行質保金結算。
第七條關于工程價款的約定
1、本工程價格約定于195元人民幣一平方,暫定總價為212550.00元,大寫:貳拾壹萬貳仟伍佰伍拾元整(不含稅及發票)按照建筑面積計算,總體方量按照現場實際情況收方為準。
2、甲乙雙方不得單方面解除合同或提前解除合同,否則視為違約,違約方須向對方支付合同暫估總價10%的違約金,并負責賠償由此給對方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、鑒定費、評估費等)。
3、乙方不按合同約定辦理相關審批手續的,視為乙方違約,甲方有權解除合同,乙方須負責賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、鑒定費、評估費等)。
4、工程完工后,乙方不按合同約定足量提交竣工圖或竣工資料給甲方的,視為乙方違約,乙方須向甲方支付合同暫估總價10%的違約金,并負責賠償由此給甲方造成的一切損失(包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、鑒定費、評估費等)。
5、甲方未按時支付工程款項導致工程停工,由甲方負責,并向乙方支付工程總價每日違約金3%,工期順延。
第八條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意向項目所在地人民法院起訴。
第九條其它約定
1、嚴禁甲乙雙方相關工作人員在合作期內有收送紅包、吃請、飲酒、賭博等非工作性質的私人接觸行為;若甲方發現乙方伙同甲方相關人員弄虛作假,致使甲方工作人員產生腐敗,一經核實,甲方有權拒付一切工程款,并按相關法律追究乙方的有關責任。
2、本工程保修期為3個月。
第十條附則
本合同共叁份,甲方執貳份,乙方執壹份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
賬號:
電話:電話:
日期:
裝飾工程合同11
甲方(委托單位):
乙方(承建單位):濟南世紀三強廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事,經過友好協商達成以下協議。
一、乙方工作范圍:
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商,負責甲方店面裝飾工程。
二、工程概況:
1.工程各稱:
2.工程地點:
3.工期:
4.XXX字的項目增加單追加工程款。
5.工程造價:元。
三、雙方責權
1.乙方負責按照甲方確認的設計圖紙完成店面裝飾工作。
2.店面裝飾期間的電費、場地管理費、由甲方承擔,甲方還需協助乙方辦理進場手續。
3.乙方在店面裝飾過程中派專業工作人員負責巡場維護,如在無外力情況下, 展臺倒塌,乙方應承擔一切損失。
4.甲方在施工過程中需要增加項目,需與乙方協商,簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔。
5.因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發生而導致乙方未能按原計劃完成施工,乙方不承擔責任,甲方不以此為由扣款。
6.甲方因不按照合同規定的時間向乙方支付工程款,導致乙方不能按時開工或工期延誤,因此造成的損失、后果由甲方自行承擔。
7.工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責任:
1.甲方如未能按合同約定付乙方合同款,每遲1工作日,甲方將向乙方支付合同總價 1%的違約金。
2.乙方如未能按本合同規定的'時間完成店面裝飾工作,每遲1工作日,乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標準:
以甲方簽字確認的設計圖紙制作要求為驗收標準。
六、付款方式:
1.合同簽定后,甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 (大寫 )作為裝修材料預付款。
2.乙方完成店面裝飾后,甲方于工程結束第2天將總工程余款付清給乙方,即工程總額 %人民幣 元。(大寫 )
七、本合同不因簽約當事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前,店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權歸乙方所有。
八、未盡事宜,經雙方共同協商另行簽訂補充協議,補充協議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議,雙方協商解決。
十、合同附件:設計圖紙(效果圖、施工圖)
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效,履約完畢后自動終止。
甲方:乙方:濟南世紀三強廣告有限公司
甲方代表人:乙方代表人:
聯系電話: 聯系電話:
日期:日期:
裝飾工程合同12
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本裝修工程施工協商一致,訂立本合同。
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:
二、工程裝修內容
建筑面積_____平方米
辦公室增加隔墻、墻面乳膠漆、電器改造等裝飾工程。
三、工程造價
工程造價以施工圖紙及甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:_____元
四、工程期限
工程開工日期:_____年_____月_____日
工程竣工日期:_____年_____月_____日
五、質量要求
按國家建設部行業標準JGJ73-91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防消防部門規定的標準執行。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修。
六、付款方式
工程竣工驗收合格后,甲方即付清乙方工程款總造價。
七、雙方責任
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求:提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的.,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以"現場簽證形式"由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、工程量發生變化時,按竣工后以實際工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:(蓋公章)乙方單位名稱:(蓋公章)
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
_____年_____月_____日
裝飾工程合同13
甲方:
乙方:
甲乙雙方經友好協商,甲方決定將佳誠國際大廈辦公室裝修工程項目委托乙方負責承擔施工,為保證工作順利進行,根據合同法雙方訂立以下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:無錫嘉寶置業有限公司辦公室
2、工程范圍:該工程參考甲乙雙方編制工程預算為合同附件,施工內容包含在預算內。
二、承包形式:
本工程采取包工包料,設計制作安裝由乙方總包。
三、合同金額:
工程總金額人民幣¥90400元,大寫:玖萬零肆佰圓整;若工程量發生變化則按實際工程量乘預算項目單價據實結算。
四、施工工期:
工程合同工期為22天,計劃從20_____年3月13日開工,至20_____年4月3日完工。如有人力不可抗拒或甲方原因造成工程無法按期完成,工期按實際影響時間順延。
五、工程質量與驗收:
1、乙方按照甲方認可的設計施工圖紙施工,如有與施工圖紙不符的.情況,乙方必須事先征求甲方的同意方可進行施工。
2、乙方對隱蔽工程的施工,必須報請甲方人員進行查看并確認合格后,才可以繼續施工。
3、本工程采用裝飾材料和施工方案必須符合國家各類建筑裝飾要求與規范,并經甲方確認。
4、乙方所用裝飾材料必須無毒無味滿足環保要求。
5、強弱電項目中的材料(電線、線管及配件、格柵燈、面板)由甲方提供。
6、施工過程中甲方如對施工方案提出變更與修改,乙方應予積極配合協助施工。變更與修改發生的費用雙方協商解決。
7、施工過程中乙方如有違反雙方約定與要求的行為,甲方有權暫停施工直至符合規定要求,因此產生的停工時間不作工期順延理由。
六、付款方式:
工程開工3天后支付工程款壹萬圓作為預付款,工程竣工驗收合格,憑乙方工程發票支付柒萬伍仟肆佰圓,余伍仟圓作為質量保證金,一年后無質量問題全部付清。
七、雙方義務與責任:
1、甲方向乙方提供臨時工程施工用電。
2、乙方在工程施工其間嚴格遵守甲方各項公司管理制度。
3、施工期間的一切安全生產責任由乙方自行負責。
4、乙方必須做到工程完場地清,并將垃圾運至物業指定地點。
八、協議未盡事宜,甲乙雙方應通過友好協商解決。
九、本合同一式三份,乙方一份甲方二份,雙方簽字蓋章后生效,合同履行完失效。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:_____年_____月_____日
裝飾工程合同14
雇主(甲方):
承包商(乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條項目概況
1.1項目名稱:
1.2項目現場:
1.3合同范圍:
1.4合同方式:
1.5工期:工程于___年___月___日開工,___年___月___日竣工。
1.6合同價格(人民幣大寫):
第二條甲方的工作
2.1開工前天,甲方應確認乙方提供施工圖紙或作業指導書,并向乙方提供現場炕底。清空全部或部分房屋,排除影響施工的障礙物。對滯留在只能部分騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣、通訊等設備,并說明使用注意事項。處理施工中涉及的各種申請和批準。
2.2被任命為甲方在施工現場的代表,負責合同的履行。監督檢查工程質量和進度,辦理驗收、變更、登記等事項。
2.3負責保護周邊建筑及裝飾、設備及管線、古樹名木、綠地等。免受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確需拆除、改變原有建筑結構或設備管線,應向有關部門辦理相應的審批手續。
2.5協調相關部門做好現場安全、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方的工作
3.1參與甲方組織的施工圖紙或做法中規定的現場炕底,編制施工方案和進度計劃,并提交甲方審批。
3.2被任命為乙方在施工現場的代表,負責合同的履行。按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務,解決乙方負責的一切事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防安全規定和環保規定。施工應嚴格按照圖紙或作業指導書進行,并保留所有質量檢查記錄。參與竣工驗收,準備工程結算。
3.4遵守國家和地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍的建筑物、設備管線和古樹名木不受損壞。做好施工現場安全和垃圾處理,處理施工及周邊單位(居民)造成的擾民問題
之間的關系。
3.5未經甲方同意或有關部門批準,施工過程中不得隨意拆除和改變原有建筑結構和各種設備、管道。
3.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第四條關于工期
4.1甲方要求提前完成合同約定的工期時,應取得乙方同意,并向乙方支付因趕工而采取措施的費用。
4.2由于甲方未能按約定完成工作,工期將順延。
4.3由于乙方責任,中途無法按期開工或無故停工,影響工期,不順延工期。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣、不可抗力,工期相應順延。
4.5甲方如需變更設計或增加或減少預算項目,應提前通知乙方。乙方應出具變更單,變更單應在開工前經甲方確認,并增加或減少相應的工程款。
第五條工程質量驗收協議
5.1本工程以施工圖紙、作業指導書、設計變更以及《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》(YJG33-97)等國家和省的規范和標準作為質量評定和驗收標準。
5.2本工程質量應符合國家和省的質量評定標準。甲方要求部分或全部項目達到優良標準時,應向乙方支付增加的費用。
5.3甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續。如果甲方未能按時參加隱蔽工程和中間工程的驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。如甲方要求復檢,乙方應按要求進行復檢。復驗合格,甲方承擔復驗費用,導致停工,工期順延。并承擔因乙方原因造成的材料和人工費用損失以及因工程延誤造成的損失。
5.4如因乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應在收到驗收通知后天內組織驗收,并辦理驗收交接手續。如甲方未能在規定時間內組織驗收,應及時通知乙方并另行確定驗收日期。但甲方應確認完工日期,并承擔乙方的.保管費用及相關費用。
第六條工程價款及結算協議
6.1雙方同意合同價格為固定價格,根據工程報價執行。
6.2本合同生效后,甲方應按以下約定分期支付工程款,余款在竣工結算時一次性結清。
(1)施工現場開工前支付元。
(2)支付人民幣半個項目。
(3)項目結束支付元。
6.3工程竣工驗收后,乙方應提出工程結算并向甲方發送相關資料..甲方應在收到上述資料后天內完成審查,期滿未提出異議的,視為同意。
第七條材料供應協議
7.1乙方在本項目中采購的所有材料,甲方應根據乙方提供的預算材料和樣品標準進行驗收,如不符合質量要求或規格不同,不得使用。如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
7.2乙方使用甲方認可的材料后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方增加的工程費用和材料費用..
第八條安全生產和消防規定
8.1在施工期間,乙方應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全操作規程》(安全:乙方應對施工中的安全問題進行自檢,承擔自己的責任,并對自己的人員進行紀律處分,服從甲方的統一管理..中華人民共和國消防條例(防火:如因乙方施工不慎引起火災,乙方應負全部責任,并對甲方的損失承擔賠償責任。)等相關法律法規。
第九條違約責任
9.1因甲方原因造成的停工或窩工,甲方應賠償乙方損失。
9.2甲方同意在未辦理任何手續的情況下,擅自拆除、改變原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔。
9.3未經甲方同意,乙方擅自拆除、修改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔。
9.4如甲方未辦理驗收手續,甲方應提前使用或擅自使用,造成的損失由甲方負責。
9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行,應通知另一方并辦理合同終止協議,責任方應賠償另一方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或爭議解決
10.1在本合同履行過程中,雙方如有爭議,可在不影響工程進度的情況下,通過協商解決或請有關部門調解。
10.2如果雙方不愿意通過協商和調解解決爭議,或者協商和調解不成,雙方同意由仲裁委員會仲裁因執行本合同而產生的爭議(如果雙方不在本合同約定的仲裁機構,事后未達成書面仲裁協議,可向人民法院提起訴訟)。
第十一條其他協議
第十二條補充規定
12.1本工程的保修期及保修范圍:除人為損壞或不可抗拒的自然因素外,經雙方同意由乙方承建的工程。質量保證基金在保修期滿后付清。
12.2本合同一式兩份,雙方各執一份。甲乙雙方各執一份。
12.3本合同應在履行完畢后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或實踐說明
(2)工程項目清單
(3)項目預算
(4)對外關系(城管、消防、規劃等。)由甲方協調
(5)裝飾施工項目付款附件
甲方: 乙方:
代理: 代理:
___年___月___日 ___年___月___日
裝飾工程合同15
委托單位:
承攬單位:
為規范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份;
發包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發包人支付.
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。
二、施工時間
工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續,保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的.定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
【裝飾工程合同】相關文章:
裝飾工程合同02-18
住宅裝飾工程合同03-05
涂料裝飾工程合同02-25
裝飾工程的合同范本02-12
裝飾工程合同范本02-21
裝飾工程分包合同02-06
裝飾裝修工程簡單合同12-30
裝飾工程合同書12-31
裝飾工程施工合同02-02
裝飾工程合同范本02-10