加工合同范本15篇
隨著法律知識的普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的加工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工合同范本1
合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、
公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。 第一條 加工成品
第二條 原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應
立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 第四條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，
不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%； 第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。 未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第九條 其他約定
本合同經雙方簽字后于 起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方（簽名）：________________乙方（簽名）：________________
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日________年____月____日
加工合同范本2
簽訂地點： 簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方） 承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，
產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第三條
技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
甲方應當在2個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第四條
包裝方式
內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。
第五條 服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限： 第六條 服裝驗收：
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在 生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：
1、驗收時間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方
的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。第七條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；
第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的， 有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7) 擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交
加工合同范本3
委托方：（以下簡稱：甲方）
住所地：
受托方：（以下簡稱：乙方）
住所地：
甲、乙雙方經友好協商，在平等互利、利益分享、風險共擔的原則下，在雙方以OEM方式合作開發生產產品事宜達成如下協議，共同遵守。
第一條合作產品
產品名稱香型酒精度規格單價數量總價備注
備注：數量和金額以實際訂單發生為準。
第二條訂貨和運輸
1、甲方將乙方作為甲方的唯一OEM供應商。
2、乙方收到訂單后應在2個工作日內以書面形式向甲方確定，經確定后的訂單有效。
3、甲方不能單方取消乙方已生產的訂單，一旦甲方違約，將承擔全部的經濟損失。
4、甲方所下訂單每批次該系列產品下的某一款產品最低生產數量為500件。
第三條價格的確定方式
產品價格的計算方式為：雙方協商確認。價格變動，雙方協商并簽字確認。
第四條技術標準及質量要求
1、未經甲方事先書面同意，乙方不得在本協議約定的廠址、生產線以外的地方加工或包轉本產品。
2、乙方提供的產品質量符合國家標準或國家許可的企業執行標準。
3、乙方保證同批次產品的酒質、風格和口感的穩定性，不同批次的酒質、風格和口感保持長期相對穩定性。但由于醬香型白酒的醇化、老熟是一個持續過程，所以因存放時間長短導致一定程度的口感差異屬正常現象。
4、甲方自行組織生產包裝材料：
A、設計審稿最終由乙方書面確認且認可;
B、生產工藝必須充分與乙方溝通確認;
C、甲方組織生產的包裝材料質量不得低于乙方的包材檢驗標準。（乙方產品質量標準：JF/BZ-ZB-01-20xx～JF/BZ-ZB-08-20xx。）否則由此產生的損失或相關責任由甲方承擔。
5、包裝材料有輕微質量問題且經甲、乙雙方質量評估后不影響產品上市銷售且不會產生其他糾紛的，經甲方書面承諾后，乙方可以使用該批次包裝材料;如乙方評估后認為質量缺陷較大，會影響產品質量或乙方聲譽的，乙方有權拒絕使用并將其銷毀。
6、乙方提供給甲方的產品中應當包含：產品條碼、生產廠商及地址，以及法律法規規定包裝中必須包含的所有信息。
第五條包裝材料
1、為確保產品質量和產品的合法合規，包裝材料原則由甲方委托乙方采購，以保證產品的質量跟蹤、工藝溝通和運輸協調等相關事務的銜接，便于包裝和生產的順利推行;甲方也可自行采購，但質量標準必須達到乙方質量檢驗要求;包裝材料采購費用由甲方承擔（含運輸及裝卸費用）。
2、乙方根據甲方的生產計劃做好生產所需準備工作;如甲方自行采購材料，甲方應在規定的時間內將所需的包裝材料按照訂購的數量運送到乙方工廠，在發送包裝材料前，甲方應該告知第三方（包裝材料生產廠家）與乙方聯系，告知乙方發送材料的品名及數量，便于乙方安排卸貨。同時要求并叮囑第三方（包裝材料生產廠家）開好送貨單，便于乙方收貨、驗收、對賬使用，否則造成拒收、卸貨延遲或再次轉運等由甲方負責。
3、乙方應當對到達的上述包裝材料進行質量檢驗和驗收。如發現材料不合格，乙方應拒收且不予以卸貨并立即告知甲方;如發現材料品名、數量不符或在運輸途中損壞或滅失，乙方應當立即與甲方溝通，尋求解決辦法和補救措施。
4、因包裝材料及存在自然損耗情況，甲方向乙方提供的包裝材料應考慮不低于5‰的損耗，若因甲方未提供可能損耗部分材料導致乙方無法按規定數量向甲方供貨，全部責任由甲方自行承擔。
5、甲方運至乙方的包裝材料應立即包裝完成后發走，對包裝后剩余的包裝材料乙方負有90天的代管期（代管期：是指甲方的包裝材料進入乙方庫房后，乙方有責任保管，直至保管期結束，此代管期不能超過90天。），超過代管期后乙方有權用任何方式處理剩余包裝材料（含乙方自行強制報廢、銷毀處理等）。
6、乙方必須依據本協議條款僅將上述包裝材料用于甲方產品制作。無甲方事先書面確認不得將甲方材料或產品銷售或發往第三方，否則由此引起的損失由乙方負責。
第六條產品驗收
1、乙方生產地原則視為產品質量驗收地，在乙方包裝生產時，甲方須派員監督、跟蹤生產，并代表甲方處理生產中可能遇到的問題，并及時檢驗產品質量;
2、甲方因特殊原因不能派員跟蹤生產，應發書面函件告知乙方;甲方對產品在收貨時進行驗收。驗收方式為抽檢。甲方在收到產品7個工作日內不提出異議，視為認可此批產品檢驗合格。
3、驗收時按雙方約定的標準進行驗收，但酒水以國家質檢部門檢驗報告為準;乙方應提供貴州省質檢院仁懷分院的產品檢驗報告給甲方。
4、如果甲方抽檢產品不合格，得到乙方確認后，甲方有權拒絕接收該批產品，乙方必須承擔因此產生的物流、租賃場地等費用。
5、甲方應及時將已付款的產品從乙方庫房發走，否則超過180天，乙方有權將產品拆裝將酒水回廠處理使用，材料報廢、人工費用等由甲方負責，酒水價格按原價折算返給甲方;如果甲方包裝的產品未付款也未發走，該產品乙方給予保存90天，90天后甲方未付款發走，乙方有權將該產品拆裝將酒水回廠處理，且甲方承擔一切費用和損失。
第七條食品安全責任
1、雙方同意，當發現產品存在因乙方原因造成的食品安全質量問題或食品生產質量品質問題，乙方須承擔由此造成的一切后果;如甲方因此先行對外承擔責任的，甲方有權向乙方追償，乙方必須承擔由此給甲方造成的所有損失。
2、上述食品安全品質問題，包括但不限于以下問題：指危害到消費者的健康和安全，并有可能會對消費者造成不可逆的傷害;如：產品中發現有危害性異物、碎玻璃、鐵絲、尖銳物等。
第八條交貨期限
1、當雙方簽訂本協議后，以本協議作為基礎，甲方根據自身實際情況下生產訂單，乙方與甲方溝通后，確定生產期和交貨期。
2、乙方須根據甲方的訂單和交付計劃按時按量完成產品的生產和交貨，不可抵抗力除外;不可抵抗力包括但不限于各類自然災害，政府行為及三停等。
第九條交提貨方式和費用
1、交、提貨地點為原則為乙方生產地庫房;也可為甲方指定地，乙方代替發，甲方負責貨物運輸的費用。
2、如甲（乙）方要求提前或延期交貨，應當在事先與乙（甲）方達成協議，并按協議執行。
第十條貨款結算方式
1、在包裝生產前一次性現金付款或匯至乙方指定的賬戶（現金須交至公司財務部）;
乙方指定賬戶如下：
開戶行：
戶名：
賬號：
2、代購材料必須先付款后購貨;
3、乙方指定賬戶為：
4、未交至公司財務或匯至公司指定賬號的款項，乙方不承擔任何責任。
第十一條違約責任
1、乙方如未按甲方規定的質量標準交付定做的產品，乙方應承擔未按期交付產品為甲方造成的所有損失，包括甲方的直接經濟損失，以及由此產生的物流、租賃場地、人員薪資等費用。
2、乙方逾期交付定做產品，應向甲方償付違約金，每逾期一天，按照逾期交付產品價款總額的1‰償付違約金。
第十二條保密條款
1、“機密信息”表示乙方從甲方所得到和學到的，以及乙方為甲方研發獲取的的相關信息、物質材料、公司信息（含下屬機構）、合作信息及相關事項。乙方為甲方所研發的相關信息和物質資料，所得的完整或是不完整的內容，也屬于“機密信息”，并且乙方應當在第一時間告知甲方所有信息和物資資料。
2、乙方同意對以上“機密信息”進行保密。在沒有經過甲方的書面允許下，不可以為了乙方公司的利益或其他個人、公司的利益，直接或間接的泄漏該信息。
3、“”商標歸所獨家擁有并使用。乙方沒有經過甲方的書面允許，不可為了乙方公司利益和其他個人、公司的利益，通過本協議未規定的方式使用該商標。因此造成經濟損失或品牌損失的，乙方承擔所造成的所有損失。
第十三條知識產權保護
乙方的商標、版權、公司名稱等一切知識產權均屬乙方所有，雖有本合同簽訂，乙方并未授權甲方使用乙方商標、公司名稱以及乙方所享有的其他一切知識產權另作他用（如用乙方的名稱、名義開網店或網站等）。如甲方擅自使用，自行承擔一切法律后果。同時，乙方有權單方解除合同，并保留追究甲方法律責任的權力。
除為甲方生產的產品外，甲方也并未授權乙方使用甲方商標公司名稱以及甲方所享有的其他一切知識產權。如果乙方擅自使用，自行承擔一切法律后果同時，甲方有權接單方解除合同，并保留追究乙方法律責任的權利。
第十四條其他
1、該合同的附件為甲方身份證、甲方公司營業執照、組織機構證、稅務登記證等公司資質證明復印件并加蓋鮮章有效。
2、甲方提供甲方所生產的產品注冊證及商標等文件及授權委托書等復印件。
3、乙方提供乙方公司全套資質證明及產品檢驗合格證。
4、該協議有未清楚事宜由甲、乙雙方協商決定。
5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（公章）：
甲方代表：
時間：年月日
乙方（公章）：
乙方代表：
時間：年月日
加工合同范本4
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。
2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；
3．雙方通過書面協議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工合同范本5
甲方：無錫友承機械制造有限公司
第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件（見圖紙部件加工明細表），總計按甲方提
供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格（見圖紙部件加工明細表）。
第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等
確實履行準時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條： 乙方所交的加工品應保質保量，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完
畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收后入庫。（因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方不承擔責任）。
第四條： 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加
工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方（人民幣）作為合同定金，乙方將 零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金（第 二次零件加工訂單總款的%）一起支付；以后長期合作以此類推。
2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________
20xx年 月日
加工合同范本6
委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
(1)委托方希望根據下列條件委托加工方生產產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。
(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工產品，有關產品將按本協議規定完成。
3)加工方必須負責給委托方進行商檢并且由委托方提供商檢編碼。 第一、每月訂單
1、委托方必須提前3天以傳真或是郵件方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后，必須在2天內以傳真或郵件方式向委托方確認訂單。
3、委托方必須最遲在加工方開工前1天向加工方提供訂單所需的原材料及生產輔料。
4、加工方收到原材料及原輔料材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。委托方提供了足夠的原料和原輔料并且質量合格，而加工方故意以各種理由搪塞、怠工，致使產品不能按時交貨或是出現質量問題，由加式方負責全部損失包括連帶損失。原材料及包裝材料安排
5、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。加工費
6、含增值稅的加工費為人民幣元/噸。于此協議簽訂日起計至 20xx 年 6月 30日，可在雙方同意下，根據情況作出調整。
7、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
8、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。
第二 技術及工藝
產品各項理化指標由委托方提供(附件中)，加工方嚴格按照工藝進行加工。首次加工由委托方配合加工方品管在加工過程中對產品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方必按照上述要求加工并達到委托方的品質指標要求，加工方對產品質量負有全部責任。
第三 付款條件
1、首次加工費，委托方在產品生產完成后，將貨物運至委托方工廠后7天內全數匯至加工方的銀行戶頭。
2、加工方必須在委托方付款之后5個工作天內向委托方開具增值稅發票。 有關知識產權、專利及商標的侵權責任
3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。
第四 雙方責任
加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。 第五 協議終止
1、其中一方可提前十天以書面形式通知對方解除此協議。
2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早十天以書面形式通知對方解除此協議。
委托方 : 有限公司 加工方:
地址： 地址：
電話： 電話：
郵箱： 傳真:
加工合同范本7
委托方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定做方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定做方委托委托方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用委托方原料完成工作的），委托方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，委托方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、委托方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方。定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。委托方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2、委托方對于委托的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的.規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定做方應當按合同規定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由委托方負責修復或退換。
3、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定做物日期計算：委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準。自提定做物的，以委托方通知的提取日期為準，但委托方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條委托方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款。不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由委托方賠償。
二、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。少交、遲交部分定做方不再需要的，委托方應賠償定做方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，委托方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由委托方賠償損失。
四、逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元。（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由委托方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，委托方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
加工合同范本8
委托方（以下簡稱甲方）：___________
加工方（以下簡稱乙方）：___________
甲乙雙方通過共同協商，在乙方生產設備能力允許的情況下，經甲方要求，乙方同意，為甲方加工生產“”系列飲料，雙方本著平等協商、互惠互利的原則，達成以下議項：
一、加工產品范疇
1、產品品名：___________
2、產品規格為：___________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
二、加工費用
加工費按元/瓶，以每箱元（每箱瓶，核算加工費按箱計算）。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料（包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物），乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量：分批加工，以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月20日，有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況，盤存加工數量，以實際發貨數量計算加工費。
計算方式：實際加工數量（箱）*加工費（箱）-超耗料費=應付加工費，每月25日前付清當月加工費，甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準制作。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產，附“___________”商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題，只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準，皆由甲方負責解決，與乙方無關；
4、在甲方有要求時，乙方可協助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶（即甲方客戶）提供售后服務；
5、少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換；
6、若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質，乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨，由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%，瓶2%、標簽2%以內，超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損（需瓶廠認可），不屬2%耗損控制范圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸，乙方負責免費提供機械予以協助。
十一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作，產品在發運前由乙方負責倉儲保管，產品所有權屬甲方，出庫必須由雙方人員共同進行。
十二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件；
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容；
3、加工費后，甲方須書面通知乙方：本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計劃，以更乙方組織生產；
4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責；
5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等，如甲方提供pet瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度，所造成的損耗由甲方負責；
6、甲方需留技術人員二名（聯絡員），對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決；
7、內容物的收、發、保管由甲方負責；
8、廢舊包裝物權屬甲方，由甲方收集、保管、處理；
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動；
2、接甲方生產通知后，立即組織生產；
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產，否則出現的質量問題由乙方承擔；
4、負責包裝物的收、發、保管工作；
5、給甲方提供倉庫，庫房（免費）由甲方保管內容物所用；
6、入庫由乙方負責保管，由甲方負責發貨；
7、負責為甲方工作人員免費提供住宿。
十四、合同有效期限：自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日
十五、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
十六、未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方（簽字蓋章）：___________
法定代表人：___________
乙方（簽字蓋章）：___________
法定代表人：___________
合同簽字地點：___________
合同簽定日期：___________
加工合同范本9
甲方：_________
乙方：_________
第一條 ：乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 ：乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條 ：乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條 ：材料由_________方負責。
第五條 ：若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。
第六條 ：驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。
第七條 ：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。
第八條 ：通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 ：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條 ：按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條 ：試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 ：加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條 ：付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條 ：乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同范本10
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定，甲、乙方按平等互利的原則，經友好協商一致，同意簽定本合同。
一、安裝單位地址：
二、材料：
主材：不銹鋼方管：（品牌、規格、厚度）________________________
不銹鋼圓管：（品牌、規格、厚度）_______________________
晾衣桿：（品牌、規格、厚度）_________________________
擋雨瓦：（品牌、規格、厚度）_________________________輔材加厚，膨脹螺栓固定。
乙方安裝時必須通知甲方到場驗收
三、工程段造價及付款方式
防盜窗為______元/（按實際面積結算）。實測面積__________總價______（大寫）__________________。此總價包括材料、制作、安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________（大寫）_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。
四、雙方權利義務
甲方：
1、保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。
2、驗收合格后按合同三條規定支付工程費用。
乙方：
1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠
2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規保留空隙間距，并保證尺寸準確。
3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。
五、驗收及違約責任及售后
1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之五計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之五計算。
3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。
六、附則
1、合同期間發生糾紛、應先協商解決，協商不成可向人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執一份。
3、雙方簽字后立即生效。
甲方代表簽字： 乙方代表簽字：
年 月 日
加工合同范本11
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
加工制作商品如下：根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上，就甲方購買乙方產品事宜達成以下條款：
第一條 乙方所提供的產品及費用清單
第二條 付款方式：貨到驗收合格且乙方開具正規發票后，甲方支付款項。
第三條 交貨期：自收到甲方預付款之日起25日內到達甲方指定地點。
第四條 交貨地點、費用承擔及所有權轉移：乙方通過貨運發運到甲方指定地點，運費由乙方承擔；貨物所有權自甲方簽收之日起轉移，運輸途中產品的損毀由乙方自行承擔。第五條 乙方應做好適合物流運輸的產品包裝，并隨貨附《貨物清單》（加蓋合同章），詳細注明產品規格及數量，甲方根據貨物清單內容驗收貨物。
第六條 甲方自收到貨物起7日內可對產品的規格、數量等產品信息提出異議，乙方必須在3日內答復并提出解決方案，否則甲方有權退貨并要求乙方承擔所有的費用。
第七條 質量保證：
1、乙方承諾甲方所購買的產品質量和乙方提供的樣品一致，口感有微小差異屬于正常。
2、乙方提供的所有產品必須符合國家有關部門的質量要求，如出現質量問題假一賠十，給甲方造成危害和損失的承擔賠償責任。
第八條 違約責任：
在合同履行期間，乙方延期交貨（除雙方協商同意免除外），每延期1日按合同總金額的2%承擔違約責任。
第九條 爭端的解決：
合同履行過程中出現的一切爭端，雙方應友好協商解決，協商不成的，任意一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
第十條 合同生效及其他：
1、本合同未盡事宜，經雙方協商后作出書面補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
3、本合同自雙方授權代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶之日起生效。 甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
電話：電話：
開戶銀行： 開戶銀行：大連農商行水師營支行 賬號：賬號：
簽訂日期： 簽訂日期：20xx年5月12日
加工合同范本12
甲方：哈爾濱海洋奇力生物工程有限公司（委托方）
乙方：五常市安家鎮鼎豐米業（受委托方）
茲有甲方因業務需要，委托乙方加工優質大米，經雙方協商，達成如下協議：
第一條：加工物：大米。
第二條：合同期限：自簽訂之日起至
第三條：加工物的技術標準、質量要求按照GB/T19266標準要求。
第四條：加工物包裝物設計、印制由甲方負責，并有甲方提供給乙方。
第五條：成品包裝物使用乙方的生產許可證、衛生許可證。
第六條：甲方負責產品的運輸、銷售及相應的售后服務。
第七條：乙方負責產品的加工、產品的出廠檢驗及出廠前的質量控制、儲存管理。
第八條：甲方付給乙方加工費為 ，此項費用每下個月月初統一結算，本產品規格分別為。
第九條：加工物（五常大米）原料采購由乙方負責，原料必須是五常境內種植的優質水稻。
第十條：加工物（成品）交付時間、方式由雙方根據實際情況再行制定。
第十一條：加工物（成品）交付時需雙方在交付現場簽字確認。 第十二條：加工物（成品）出廠后由于運輸、保管不當造成的產品質
量問題乙方不負責任。
第十三條：甲方未及時向乙方支付貨款，乙方有權留置加工物。 第十四條：因甲方未及時向乙方支付貨款給乙方造成的損失，應向乙方做出貨款總額的20%的賠償。
第十五條：因乙方未及時向甲方提供加工物（成品），給甲方造成損失，應向甲方做出加工物（成品）價值總額20%的賠償。 第十六條：加工數量：
第十七條：加工地點：哈爾濱市五常市安家鎮安家村玉生屯。 第十八條：本協議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。 第十九條：本協議一式五份，甲乙雙方各執一份。
第二十條：其他未盡事宜由雙方協商解決。
甲方：哈爾濱海洋奇力生物工程有限公司
法人簽字：
乙方：五常市安家鎮鼎豐米業
法人簽字：
年 月 日
加工合同范本13
甲方： 協議編號： 乙方：
根據國家相關政策、法律、法規，經甲、乙雙方友好協商，就甲方委托乙方進行東北水稻加工事宜簽訂如下協議，以供雙方共同遵守。
一、 委托加工產品、品種、數量
二、 包裝方式、包裝重量
1、 包裝方式：委托加工產品包裝物均有乙方提供，包裝方式按甲方生產通知書要求來進行。
2、 包裝重量：標準包的重量不得低于標準包標示的重量。
三、 加工、費用、副產品的處理
1、 加工方式：委托加工的稻谷有甲方負責提供，乙方僅負責甲方委托產品的代加工。
2、 加工費：按每噸按市場價格來計算。
3、 副產品處理：對于甲方提供原糧加工出的副產品可協商銷售給乙方，甲方也可以自行處理（協商以后一般以沖抵加工費用，盈余部分返回給甲方）。
四. 確保大米加工質量并按時按量交貨
1.甲方委托乙方生產加工的大米，乙方應確保做到：
2.確保大米生產過程按照標準化生產加工，同時符合環境標準和食品安全標準。
3.確保按照甲方要求進行嚴格分類包裝，做到不摻雜摻假，不以次充好。
4.確保按照甲方要求按時按量交貨。
本協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份，各份具有同等法律效力。未盡事宜，雙方另行協商，本協議自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法人代表：法人代表：
簽約時間： 年月日
加工合同范本14
單位名稱：(甲方)________________________________
單位名稱：(乙方)__________
第一條、工程概況
1、工地名稱：____________________________________
2、工地位置：____________________________________
3、門窗面積：____________________________________
4、工程時間_____天(因受風、雨、停電等不可抗拒因素影響工期順延)
5、工程單價：_______元，預計工程量______平，工程總造價_______元(結算按照實際平數計算)
6、安全施工：乙方應安全施工，如造成事故責任和因此發生的費用，均由乙方承擔，與甲方無關。
第二條、付款方式：
1、甲、乙雙方簽字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框，甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇， 甲方付乙方______元。
4、安裝結束后經甲方驗收合格簽字后，應支付工程總造價的_______元，剩余______作為保修金，保修期滿后無條件支付，保修期為___年。
第三條、門窗要求：_________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
第四條、質量要求：
1、乙方按設計圖紙施工。若設計變更通知設計單位，嚴格遵守國家有關施工規范施工。如不遵守施工規范，損失由乙方負責。
2、施工過程中，甲方提出變更原設計方案，更改部分的造價另簽。
第五條：如出現合同外事宜由甲乙雙方協商解決。
第六條：本合同一式三份，都具有法律效力。
甲方(蓋章)____________ 乙方(蓋章)_____________
地址：___________________ 地址：____________________
法人代表人：_____________ 法人代表人：______________
電話：__________________ 電話：___________________
手機：__________________ 手機：____________________
日期：__________________ 日期：____________________
加工合同范本15
甲方(委托方)：
乙方(被委托方)：
品產品事宜，達成如下協議，供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容：
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定。
第二條 甲方責任：
1、甲方在合同期內按計劃不定期委托乙方為其加工甲方加工產品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等信息。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
5、甲方須嚴守乙方關于加工樣式、價格、數量等商業秘密不被泄露。
第三條 乙方責任：
1、乙方嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、乙方須按照甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、因乙方管理不善等原因，造成甲方原材料或成品損壞、丟失等，乙方應承擔相應法律責任，并支付甲方相應經濟損失的賠償款額。
4、乙方須嚴守甲方關于發貨地址、價格、數量、樣式、商標圖形等商業秘密不被泄露。
第四條 付款方式及交貨地點：
1、甲方確定委托加工款式、數量、質量等，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
2、如乙方以快遞或物流的方式交貨，甲方有權在收到貨物時對貨物的款式、數量、質量等進行驗收，經驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付貨款，否則甲方有權不予支付貨款并要求乙方對其加工的不合格貨品進行相應補償或賠償。
3、因乙方原因造成貨物不合格的，經甲乙雙方共同協商解決方案并經甲方認可后，由乙方進行相應補救措施，需退貨或再次加工的，所產生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前需確定生產的品種、尺寸、質量等，按照甲乙雙方封存并確認的樣品為準。
1、產品質量由甲方質量主管的監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。
2、甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收并對合格產品給付相應貨款。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的最長交貨期限交貨至甲方公司，乙方應承擔此批貨款總價每天1%的違約金，以實際發生延誤天數計算。
2、如乙方未經甲方許可，擅自生產或銷售甲方產品等，經查證屬實，乙方應賠償甲方人民幣50萬元違約金，同時甲方保留追究乙方法律責任的權利。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的經濟損失和法律責任由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條 爭議的解決：
1、因本合同及其甲乙雙方合作所產生的爭議由甲乙雙方共同友好協商解決。
2、甲乙雙方所產生的爭議不能協商解決的，由甲方所在地司法部門進行仲裁或司法解決。
第七條 合同期限
1、本委托加工合同期限為個月，自年月日至年量、生產交貨周期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協議均與本合同具有同等法律效力。
2、在本合同到期之日，同等條件下，乙方有優先與甲方續簽合同的權利，但須在本合同到期前，提前30日內向甲方提出書面申請。
3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，一式三份，雙方各執一份，甲方企業備案存檔一份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【加工合同】相關文章：
加工合同范本01-26
產品加工合同模板02-25
食品加工合同范本12-23
服裝委托加工合同模板01-03
加工生產合同書02-01
最新的加工合同范本03-15
最新加工合同范本03-16
加工的承攬合同范本03-07
輻照加工合同范本03-30
加工承攬合同優秀范本04-02