維修合同范本（精選11篇）
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的維修合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
維修合同 篇1
合同編號：___________
甲方(定作人)_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱
商標
生產廠家
規格型號
計量單位
數量
質量
提供人
交付日期
消耗定額
單價
價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________.
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________.
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________.
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________.
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________.
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的'組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)____________ 承攬人(蓋章)____________
法定代表人(簽字)________ 法定代表人(簽字)________
委托代理人(簽字)________ 委托代理人(簽字)________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇2
托修方：
簽訂時間：
合同編號：
承修方：
簽訂地點：
一、車輛型號：
車種：
牌照號：
車型：
底盤號：
發動機型號：
編號：
二、車輛交接期限（事宜）：
送修接車日期：
方式：
日期：
方式：
地點：
地點：
三、維修類別及項目
預計維修費總金額________（大寫）（其中工時費________）
四、材料提供方式：
五、質量保證期：
維修車輛自出廠之日起，在正常使用情況下，天或行駛公里以內出現維修質量問題承修方負責。
六、驗收標準及方式：
七、結算方式及期限：
________現金轉帳/銀行匯款
期限：
八、違約責任及金額：
九、如需提供擔保，另立合同書，作為本合同附本。
十、解決合同糾紛的方式：
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁。（當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
十一、雙方商定的其他條款：
托修方單位：（章）
單位地址：
法定代表人：
代表人：
電話：
電掛：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
承修方單位：（章）
單位地址：
法定代表人：
代表人：
電話：
電掛：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
維修合同 篇3
甲方：_________
乙方：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《房屋建筑質量保修辦法》及其他有關法律、行政法規、依據甲方施工任務的需要，經過對乙方資質的審查和雙方協商，甲方決定將水暖維修的全部工作內容以清包形式由乙方組織施工。為了明確雙方的權利義務關系，結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本分包工程施工事項，達成如下協議條款，并共同遵照執行。
第一條、承包范圍：校內水暖維修。
第二條、承包內容及承包的方式和價格：
一、承包內容：水暖維修
二、承包的方式和價格：工料全包，合計人民幣___元（人民幣___元整）。
第三條、工期控制：
1、自開工之日起，到_年_月_日完成該承包的施工內容。
2、若乙方施工進度慢，工程質量差，經生產會議提出整改意見后改正行動不得力效果不明顯時，為了確保建設單位對甲方的工期和質量要求，甲方無需征得乙方同意有權直接安排施工力量介入施工，所發生的一切費用由乙方承擔并在乙方施工的工程款中直接扣除，金額由甲方負責審定。
3、如乙方在施工中沒有達到建設單位的質量和節點要求，建設單位要求乙方撤出現場，乙方必須無條件撤出，所完成的工程量按50%結算，余款作為甲方停工損失費用。
第四條、質量標準：按照施工圖紙、設計變更、施工規范進行施工，工程質量按照規范和質量驗評標準進行分部分項驗收，以甲方檢查及監理驗收評定及質量監督部門核定認可和交給精裝修合格為準，由于質量問題不能按時交接給精裝修所造成的一切責任和費用均由乙方負擔。
第五條、結算及付款方式：工程驗收合格后甲方一次性支付全部工程款。
第六條、安全責任：承包負責人為安全第一責任人，應對本承包范圍內的安全工作負總責，因此必須對職工加強法制教育，安全教育，樹立安全是首位的思想意識，做到“安全為了生產，生產必須安全”，所有作業人員必須嚴格執行安全操作規程和治安條例及甲方所制訂的安全生產管理制度。施工中如因乙方或個人違章指揮、違章操作造成自身或他人安全事故的一切責任和費用均由乙方負擔。
本合同未盡事宜，由雙方協商解決，簽訂補充協議。本合同雙方簽字后生效，受法律保護。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同 篇4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方共有小車_______臺，經甲乙雙方協議，甲方同意將本單位_______臺小車委托給乙方修理，為規范甲乙雙方行為，簽訂合同如下：
第一條、甲方同意乙方為______________車輛定點維修單位。
第二條、乙方服務范圍
車輛大修，各級維護，小修，車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目。
第三條、維修車輛送修和移交手續
乙方憑甲方車管領導安排，承接車輛維修業務，乙方維修車輛結束后，須提供打印《定點維修結算清單》交送修單位審核。
第四條、維修時間
汽車小修，一，二級保養做到_______小時出廠，發動機三級保養_______小時出廠;發動機大修_______天出廠;汽車全車大修車輛按約定時間出廠，每推遲一天交車，由乙方承擔違約賠償_______元。
第五條、維修服務
乙方實行_______小時服務(含節假日),車輛隨到隨修,乙方上路搶修施救車輛,市內免收施救費用。
第六條、質量保證
本廠對車輛維修質量實行三包(包退，包換，包賠)，質量標準嚴格按照《_______省汽車維修行業質量標準》執行。汽車大修車輛保修_______萬公里或_______年，發動機三級保養保修_______萬公里，因維修質量和配件問題所引發的車輛損失，交通事故損失全部由乙方負責。
第七條、甲方的權利與義務
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系，甲方有權要求乙方優先維修甲方修的車輛。
2、對已完工車輛，如發現不合格或與“送修單”不符，甲方有權要求乙方無償返工，直至符合要求為止。
3、甲方應當按照合同約定與乙方結算車輛維修費用。
第八條、乙方的權利與義務
乙方有權要求甲方按時結清車輛維修費用;乙方優先為甲方的送修車輛提供維修服務;乙方不得將本合同約定義務轉讓給任何第三方;乙方應當按照“送修單”規定的時間完成維修工作;乙方應當保證送修車輛安全;乙方應當保證維修質量;乙方保證所有配件是符合國家質量標準的全新原廠配件，不得以次充好或隨意更換汽車配件;
第九條、結算方式
每季度結算_______次。乙方應當向甲方出具當期每次維修的結算單。
第十條、合同有效期
本合同有效期限為_______年，自本合同簽訂之日起至_____年_____月_____日止。
第十一條、爭議及解決方式
如雙方在履行本合同時發生糾紛，應盡量協商解決。協商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商一致，可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條、合同壹式_______份，甲、乙雙方各持_______份，蓋章簽字生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：____________
日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日
維修合同 篇5
托修方(甲方)：________________
承修方(乙方)：________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，結合本工程具體情況，為了確保用材及施工質量，經雙方協商同意簽訂本校園房屋維修合同：
一、甲方同意將花河邊小學除教學樓外____大間平房(含所有師生寢室、廚房)房屋維修委托乙方。
二、乙方負責全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。
三、維修時間______年____月____日——____月____日。
四、維修要求：腐爛的桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈，消除所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴重的墻磚，屋頂不漏水。
五、維修費每間____元，總計_______元，分三次付清。第一次付______元。即完成檢修工作初步驗收時期。第二次于學期末付______元。直觀檢驗符合質量要求。第三次付______元，一學年后，次年經過雨季檢驗合格，于______年__月底前付清。分三個階段質量驗收，發現某地方不符合質量要求，甲方要求復工做好，如果不能復工的地方，甲方有權在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金______元給乙方。合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修(因承包其它工程工程量大)，影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金______元給甲方。
七、乙方自行負責施工安全。
八、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。
九、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，交中心校備案一份。
甲方：___________乙方：___________
代表人：_________代表人：_________
電話：___________電話：___________
簽約日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日
維修合同 篇6
托修方(甲方)：________________
承修方(乙方)：________________
甲方因原有學校大灶年久失修和水池滲水，不能發揮正常使用功能，甚至存在安全隱患，現需全面維修，乙方自愿承包甲方維修工程，為確保維修項目的質量，經甲乙雙方協商，一致達成如下協議。
一、承包工程概況
1、工程內容：____________________
2、工程地點：____________________
二、雙方職責
1、甲方職責：
①、開工前，接通施工現場水源、電源和運輸道路，負責水電費用。
②、按合同保證維修資金。
2、乙方負責事宜：
①、本合同一經生效后，則施工現場的安全責任便立即參照《國營建筑企業安全生產工作條例》層層落實到乙方，發生安全事故，其損失由乙方自理。
②、本合同一經生效后，在施工過程中，完全承擔墊資施工。
③、在施工過程中，必須接受甲方的質量監督，按要求進行施工。
④、對已完工后在交工前應負責清理好施工場地周圍__m以內的衛生。
三、工程造價及付款辦法
1、該工程總造價：____________元
2、工程款的撥付實行竣工后結算的辦法。按照“完成多少工程，結多少錢”的原則。
四、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方要求把好材料關、施工質量關，講究信譽。
2、乙方施工完畢應自覺接受甲方驗收，據實結算并提供規范票據。
3、乙方在材料、施工等任何環節如有紕漏，應自覺及時整改。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。未盡事宜由雙方協商解決。
甲方：___________乙方：___________
代表人：_________代表人：_________
電話：___________電話：___________
簽約日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日
維修合同 篇7
托修方(甲方)：________________
承修方(乙方)：________________
因我校教室門窗、玻璃窗已破爛不堪。根據上級領導有關要求，經學校校務工作會議研究決定利用今年暑假期間進行維修。為確保下學期學校工作能得到正常開展，經甲乙雙方共同協商一致，甲方將“教室門窗、玻璃更換”維修工程承包給乙方，具體要求如下：
1、此項工程所需經費共計人民幣大寫____________元(________元)整。
2、承包方式：包工包料。
3、施工期限：在暑假期間必須完成。
4、乙方必須嚴格按照甲方的要求采購材料做到保質量，不得偷工減料，不得弄虛作假等行為。
5、付款方式：乙方施工竣工后，經甲方驗收合格，方能全部付清上述維修經費。
6、安全方面：乙方在施工期間，各自注意人身安全，否則一旦發生安全事故，甲方不負任何責任。
7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，未盡事宜由雙方協商解決。
8、本合同自______年___月___日起生效，直至______年___月___日止。
甲方：___________乙方：___________
代表人：_________代表人：_________
電話：___________電話：___________
維修合同 篇8
甲方：_________
乙方：_________
因集中供暖部分暖氣片和管道等設施需要維修，雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下暖氣及管道維修協議：
第一條維修項目及資金
1、暖氣片安裝，安裝暖氣片（___平方米×___元=___元）。
2、主管道維修及閥門更換，需____元。以上維修項目，共計資金____元（____元整）。
第二條維修時間
____年___月至____年__月底。
第三條質量要求
修理項目應符合保暖設施的規定和要求。
第四條維修費用
本次維修的費用為__萬元，甲方在___年__月___日前，經驗收合格后向乙方付清維修資金。
第五條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
本合同正本一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同 篇9
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為了保障人員的生命財產安全，保證消防設備能正常工作，一旦發生火災，能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據國家消防有關規定，現甲方將公司內所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任，分工協作，互相配合，經雙方協商同意，特訂本合同如下：
第一條：維修的消防工程名稱：
____________。
第二條：維修的消防工程地址：
____________。
第三條：維修的消防工程范圍：
1、火災自動報警系統;
2、消防控制聯動系統;
3、消火栓系統;
4、自動噴淋系統;
5、二氧化碳滅火系統(包括濃度報警系統);
6、七氟丙烷滅火系統;
7、應急照明及疏散指示系統;
第四條：工程期限、費用及付款方式：
本次消防系統維修工期為二十天，自______年______月______日起至______年______月______日止，維修單價按原簽訂的合同單價支付，費用為：______整(大寫：______整)，支付方式：工程竣工驗收后，支付80%，竣工驗收三個月后，如無質量問題再支付剩余的20%。
第五條：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自雙方代表簽字，單位蓋章后生效，本合同有效期子______年______月______日起至______年______月____日止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修合同 篇10
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
因辦公樓衛生間內，下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給辦公、生活造成了不便，為營造一個良好的辦公、生活環境，甲、乙雙方就更換維修此下水道工程達成協議如下：
一、工程地點：
___________________________。
二、工程內容：
___________________________。
三、工程質量：
1、PVC管必須為國標產品。
2、管道施工、安裝符合國家安裝工藝要求，做到底板平整、安裝牢固，確保排水通暢。
四、工程時間：
_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
五、工程造價：
工程總造價為________元(整)，包工包料。
六、付款方式：
工程結束后，經驗收合格憑票付款，金額為整_________(元)，一次性付清。
七、其它約定事項
1、保修期為1年，如因質量問題出現滲水、漏水以及被雨水或大風損毀等情況，由乙方負責維修，費用由乙方承擔。
2、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，因施工安全造成的一切后果，均由乙方全權負責。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修合同 篇11
甲方：________
乙方：________
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。
第一條工程概況
1、裝修施工地點：__________________________
2、工期：____________年_______月_______日至________年_______月________日
3、本項工程預計費用____________元人民幣。
第二條材料供應的約定
1、甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要____材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-__________及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-__________并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知________日內組織驗收，并辦理驗收手續。
第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定
1、工程款付款方式：
布管驗收合格后支付工錢的_______%，水電完工后支付_______%，整體竣工驗收合格后支付_______%
2、乙方承包內容：
1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)、所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)、水電施工的穿墻、打孔、切割
4)、開關面板安裝
5)、小五金、馬桶、的安裝
6)、后期燈具的安裝
3、工程結算方式：
按實結算：______________
總價結算：__________________元/平米(套內面積)
第六條違約責任
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付________________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____________元違約金。
第七條糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款_______%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。
第九條其它約定
1、雙方同意由第三方監理(________________公司)進行協商工作。
在未經第三方監理(________________公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理(________________公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方______元/天的勞務費。
5、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
第十條附則
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至__________。
(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字：________
乙方簽字(蓋章)：____________
簽訂日期：_____________
【維修合同】相關文章：
工程維修合同02-16
維修的簡單合同08-29
簡單維修合同09-08
維修合同范本05-31
簡單的鍋爐維修合同10-10
簡單的電機維修合同12-26
水電維修簡單的合同10-12
產品維修合同范本01-10
物業維修工程合同02-07
標準維修合同范本02-13