-
加工承攬合同 推薦度:
-
加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
【集合】有關承攬加工合同范本26篇
在人民愈發重視法律的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編精心整理的有關承攬加工合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
有關承攬加工合同范本1
供方:
合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名
稱、型號、廠家、數量、金額
簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的`發泡劑制作技術,保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱:
單位名稱:
單位地址:
單位地址:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
開戶銀行:
開戶銀行:
賬號:
賬號:
有關承攬加工合同范本2
定作方:___
承攬方:___
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、加工成品:___
二、加工成品質量要求:___
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、雙方合作中,定作方提供的原材料由承攬方進行檢驗后方可下料。如發現原材料不符合要求,承攬方應立即通知定作方,并要求調換或補齊。若在下料后發現原材料質量問題,承攬方應對造成的定作方損失進行賠償。同時,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料,也不得偷換修理物品的零部件。為確保質量和節約成本,原材料的消耗每噸(件)成品不得超過雙方協商所定標準。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的'需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:___
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、在驗收前,承攬方需要向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。如果出現短期內難以發現的質量問題,由承攬方在質保期內負責修復或退換。此外,承攬方還應當承擔質量問題帶來的責任和損失。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:___。
2、交貨地點:定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:___
十一、承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同規定提供符合要求的定制產品,而定制方同意使用,則應按質量來決定價格,并可能酌情減少酬金或支付款項;如果定制方不同意使用,則有權拒收,由此產生的任何損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、如果承攬方未能按照合同規定交付已定制或完成的工作數量,但定制方仍需要該物品,那么承攬方應當盡快將缺少的部分補齊。如果延遲交付,那么承攬方應按照逾期交付的方式處理。對于定制方不再需要的少量和延遲交付的部分,承攬方應賠償定制方由此遭受的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、如果定制的物品無法按時交付(包括返修、更換、補交等),則需向定制方支付違約金。每逾期一天,將按照逾期交付部分的酬金總額的%支付相應的違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、若因保管不當導致定制方所提供的原材料、設備、包裝物或其他物品遭受毀損或遺失,責任方應負賠償責任,賠償定制方因此而遭受的損失。
7、如果承包方擅自更換定制方提供的原材料或修理物件的零部件,那么定制方有權拒收,并且承包方需要賠償因此造成的損失。如果定制方要求重新制作或者重新修理,那么承包方需要按照定制方的要求進行,并且承擔因延誤交付而造成的責任。
十二、不可抗力
若因不可抗力導致在合同規定的時間內無法完成定作物或原材料的生產,承攬方將免責,但需提供合法證明。如定作物或原材料毀損、滅失,則同樣適用此條款。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。如有未盡事宜,雙方應當及時協商解決,并在書面形式上作出補充協議,補充協議具有等同于本合同的法律效力。
3、本合同一式份。
甲方:_________乙方:_______
時間:_____年__月__日____年__月__日
有關承攬加工合同范本3
甲方:____________
乙方:____________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的`。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條此廠商需經過三個月的試用期,每月須接受甲方外包質量管理檢查一次。試用期結束后,該廠商需要獲得評分達到一定標準(具體標準由甲方制定),方可成為甲方的正式加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):____________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):____________
_________年_________月_________日
有關承攬加工合同范本4
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:___以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸方式及費用承擔:甲方負責提供運輸服務,每件商品的運輸費用按元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。若因運輸原因導致損失,甲方將負責賠償。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條支付方式及時限:在乙方收到全部定制物品并驗收合格后,雙方將辦理移交手續并進行結算,結算方式為銀行轉賬。乙方應在收到貨物后的15天內完成付款。
第十二條甲方的違約責任
甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的。
2,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,如果由甲方負責送貨,若因運輸造成定制物品損壞,甲方應承擔修理責任,確保物品達到合同規定的質量標準。否則,乙方有權拒絕接收貨物。
第十三條乙方的違約責任
1,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,若乙方未能按照合同規定的時間提供圖紙和其他技術資料,導致甲方無法繼續工作,乙方需承擔因停工待料而產生的`損失。除非經過雙方協商并同意將交付定作物的日期順延,否則乙方應及時提供所需資料并承擔相應責任。
4,如果乙方未按合同規定時間付款,應根據中國人民銀行關于延遲付款的規定向甲方支付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條當合同規定的履行期限內,因為不可抗力原因造成定作物或原材料毀損、滅失時,甲方在經有關部門證明后,可免除違約責任。然而,甲方應采取積極措施盡可能減少損失。若不可抗力發生在合同規定的履行期限以外,則甲方不能免除責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的情況下,乙方應承擔責任并賠償甲方造成的損失。
第十五條如果本合同發生糾紛,雙方應在誠信和友好的基礎上進行協商解決。如果協商不成,任何一方可以向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。保證合同履行過程中的公平、公正,維護雙方的合法權益。
本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:_______縣木具廠(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行營業所
帳號:___
乙方:_______縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行
帳號:___
____年___月___日
有關承攬加工合同范本5
甲方(定作方):___
乙方(承攬方):___
經甲乙雙方友好協商,依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況:
1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起,乙方應在______個工作日內按照甲方要求制作_________樣品。甲方將對樣品進行審查,經過確認后的樣品將成為乙方最終交貨的標準。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。
風險提示:
在進行加工承攬業務時,必須注意質量問題,不能讓質量約定不明確或者只是口頭約定,以免造成糾紛。因此,我們要在合同中將質量條款約定得十分明確和詳細。這樣做的目的是為了避免未來出現質量問題所帶來的風險和損失。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的'樣品為標準,貨物主要技術指標說明:___
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
風險提示:
在貨物運輸過程中,選擇合適的運輸方式非常重要。通常情況下,需方會提出運輸方式的要求,雙方也可以協商達成一致,包括運輸方式、運輸路線以及使用的運輸工具等等。總體來看,貨主最關心的是運輸費用、運輸時間和貨物安全。為了保證貨物能夠安全到達目的地,必須選擇可靠的運輸方式和合適的運輸路線,同時還要對貨物進行合理的包裝和標識。
注意,我們需要明確約定,如果因為委托方選擇不合理的路線和工具導致損失,責任應由哪一方承擔賠償。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效后,乙方開具發票并送達甲方,甲方需在收到發票后的10日內支付總價款的30%作為預付款,支付金額為人民幣__________________________。雙方約定采用甲方電匯的方式進行匯款,乙方收款賬戶為:_____________________________。
收款人:___
開戶行:___
賬號:___
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同雙方簽訂后,如果一方單方面解除合同,則違約方應支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、如果甲方的原因導致了乙方無法按照約定時間制作樣品或交貨,那么甲方需承擔相應責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同履行期間如有爭議,雙方應當及時協商解決;如協商不成,雙方同意將爭議提交至____________________仲裁委員會進行仲裁并接受仲裁結果。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
乙方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
有關承攬加工合同范本6
定作人:_______________
簽訂地點:_______________
承攬人:_______________
簽訂時間:__________年_______月_______日
第一條加工物
數量:_____________
報酬:_____________
交貨期限:__________年_______月_______日
加工物規格計量:_____________
報酬:_____________
交貨期限及數量:_____________
數量:_____________
名稱:_____________
型號單位:_____________
單價金額合計:_____________
合計人民幣金額(大寫):_____________
(注:___空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料規格:_____________
計量:_____________
數量質量:_____________
提供日期:__________年_______月_______日
消耗定額:_____________
名稱型號單位:_____________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:___
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:___
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:___
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的'日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:___
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:___
第十二條報酬的結算方式及期限:___
第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)__________元。
第十四條本合同解除的條件:___
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:___
第十七條合同爭議的解決方式:___本合同履行過程中如發生爭議,雙方當事人應當首先進行協商解決;若協商不成,可向當地工商行政管理部門申請調解;如仍不能達成一致,可選擇以下第三種方式解決:_____________。
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:___
定作人(章):_______________承攬人(章):______________
住所:_______________住所:_______________經辦人:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:______________
居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:___
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
____年_____月_____日____年_____月_____日
鑒(公)證機關:_______________(章)
監制部門:_______________
印制單位:_______________
____年_____月_____日
有關承攬加工合同范本7
(甲方)委托方:___
(乙方)加工方:___
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在合同履行期間內,本合同所定的固定綜合單價不得做任何調整。乙方應根據甲方采購訂單及乙方核實現場附圖要求的規格和數量進行加工生產。合同簽訂后3天內,乙方應當派遣技術人員到現場核實實際尺寸并制作施工圖。結算總價=乙方實際加工合格的數量×約定單價。
1.3乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.4由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2雙方確認后,乙方將按照實際現場核對的石材排版圖進行生產加工,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行精細排版。同時,在每一件成品石材上貼上標簽以便于識別。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。
3.2交貨地點:___
3.3現場收貨聯系人:___
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的`加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的同時,開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是:___戶名:___賬號:___
六、違約責任
6.1甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。乙方應按照合同約定的價格和時間,履行供貨義務;甲方應在合同規定的時間內結算并支付貨款。雙方應本著誠實守信的原則,共同遵守合同約定,履行各自的義務。
6.2雙方約定:乙方應按合同約定時間交付成品,若延遲交付,每延遲一天應向甲方支付違約金為人民幣1000元/天。若超過5天仍未交付,則甲方有權解除合同,并要求乙方退還已付款并賠償甲方損失。同時,乙方不得擅自調換甲方提供的原材料。如因擅自調換導致甲方拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方應確保其在本合同中提供的地址及通訊方式準確無誤,甲方可通過該地址直接送達或郵寄相關通知、函件等所有資料。對于郵寄送達的情況,無論乙方是否簽收或拒收,甲方寄出后四日即視為已送達。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(簽字):____________法定代表人(簽字):____________
_________年____月____日_________年____月____日
有關承攬加工合同范本8
委托方:_______________________(以下簡稱甲方)
加工方:_______________________(以下簡稱乙方)
依據《_____________》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB—50205—_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的`貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
2、在收到貨物之后,甲方有權對貨物質量進行檢查,如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后應派員前往現場進行查驗,并與甲方協商解決。如果甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議,則視為乙方所提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、若因甲方原因導致乙方停工、延誤工期、需要重復施工或出現原材料、構件報廢等情況,甲方應承擔相應的賠償責任,包括賠償乙方因此而產生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
雙方在簽署及執行本合同過程中,如涉及對方的商業機密,必須切實履行保密義務,不得以任何方式向第三方披露。保密期限自獲知或應當獲知該商業機密之日起,至對方公開該商業機密之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、如本合同中有未涉及的事宜,雙方應在協商一致的基礎上簽署補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:__________________________(蓋章)乙方:__________________________
_______年_______月_______日
合計
有關承攬加工合同范本9
甲方(定作方):___
法定代表人:___
乙方(承攬方):___
法定代表人:___
為明確雙方在合同中的權利、義務和責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《民法典》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
一、定作物名稱、數量、規格、質量、價款
1、防盜門名稱:___。
2、規格:___。
3、單位:___。
4、數量:___。
5、單價:___人民幣(大寫)(¥元)
(本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容。)
注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。甲方繼續訂貨時,提前天向乙方提供計劃通知單通知乙方。
6、工期要求:___。
7、工程地點(即施工安裝現場):___。
8、質量要求:___符合國家不銹鋼門窗規范合格標準。
二、承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供,乙方負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2、材質標準:___。
3、乙方所提供的產品必須附有出廠合格證,并在需要檢驗時提供相應的檢驗合格證作為質量資料向甲方提供。乙方不得使用任何不合格或假冒偽劣的產品,若發現此類情況,乙方應無條件退貨并重新制作。
三、轉包
乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。
四、定作方的協助事項
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
4、為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
五、合同價款與支付方式
1、本合同價款共計:人民幣__元整(以根據實際安裝數量結算為準)。
合同價款的支付時間與條件如下:
首筆款:___¥元(合同總金額的%),作為預付款,于本合同簽訂后的個工作日內支付;
第二筆款:___¥元(合同總金額的%),于____年__月__日前支付;
第三筆款:___¥元(合同總金額的%),于后的五個工作日內支付;
第四筆款:___¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內支付。
尾款:___¥元(合同總金額的%),于質保期滿后的個工作日內支付。
2、指定收款賬號:___
六、工期
1、開工前天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
(1)根據施工準備規定,業主需提供可進行施工的場地,并保證該場地無障礙物、符合安裝條件并有足夠的電源。若以上條件未滿足,則會影響施工隊進場施工。
(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質量標準和驗收辦法
1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
八、質量保修
工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。
九、安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
十、違約責任
1、工程質量不符合合同約定的`,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、若甲方未能按照合同規定履行自己應承擔的責任,造成承包方損失時,甲方應當賠償承包方相應的實際損失,并在竣工日期順延的情況下進行補償。
十一、爭議解決
1、本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2、本合同所產生的任何爭議或與本合同相關的事項,應由合同各方協商解決,也可以選擇由相關部門進行調解。如果協商或調解未能達成一致意見,爭議應按照以下方式處理:
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十二、其他
1、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
2、本協議經各方簽署后生效。
甲方(蓋章):___
__年__月__日
乙方(蓋章):___
__年__月__日
有關承攬加工合同范本10
定作方:___
地址:___電話:___
承攬方:___
地址:___電話:___履約地:___
經過雙方平等、自愿、誠實信用的協商,根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規的要求,達成本合同并嚴格執行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:___
1.2工程地點:___
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計/件,含鋼量約計噸,材質為;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;
3.2合同總價:共約計___元,大寫人民幣約計___。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥元(合同總價的%),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5定作方與承攬方簽訂合同后,承攬方需要支付一定數額的貨幣作為定金,作為債權擔保。該定金不計入定作方分批提貨時的提貨款,只有在定作方最后一次提貨時才會計入結算作為貨款的一部分。
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20__)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20__)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為,中間漆為,面漆為,漆膜總厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:在鋼構件出廠前的3個工作日內,承攬方會通知定作方進行驗收。定作方需要派遣質檢人員到承攬方所在的'加工車間進行驗收。只有當驗收合格后,鋼構件才能出廠。如果定作方在這段期間(從鋼構件出廠前3日至要求發貨之日)沒有派遣質檢人員來廠驗收而要求發貨,那么承攬方將視為這批發貨構件已經通過了定作方的驗收且合格,可以進行發貨。
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2當承包方對圖紙進行審核時,若存在異議,必須經定制方確認后方可進行修改。定制方對所提供的圖紙負有責任,因此產生的任何責任都由定制方承擔。
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1承攬方指定賬戶收到全部定金后,深化圖紙經過定作方審核確認無誤,工期為20個工作日,即全部加工完畢。
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2如果定作方在中途廢止合同,如果承攬方提供了原材料,則需要支付承攬方未履行部分價款總值的違約金,比例為10%至30%不等。如果承攬方沒有提供原材料,則需要支付承攬方未履行部分酬金總額的違約金,比例為20%至60%不等。
9.3若定作方未能按照合同規定的時間和要求提供必要的原材料、技術資料、包裝物等,或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方應有權解除合同,并要求定作方賠償因此而造成的損失。如果承攬方不想解除合同,則定作方需要支付承攬方停工待料所產生的損失,除非交付定作物的日期可以順延。
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5如果定作方未能如合同所規定的時間付款,應按照中國人民銀行對延期支付的規定向承攬方支付違約金。若是基于酬勞計算,每天逾期則須支付酬勞總額的千分之一作為違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1在最后一批構件發貨之前,定做方和承攬方必須經過結算審核、確認、簽字蓋章,并支付剩余款項(結算金額減去定做方已支付金額)方可進行。
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條:本合同自定作方支付定金并提供圖紙、雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:___(蓋章)承攬方:___(蓋章)
法定代表人:___法定代表人:___委托代理人:___委托代理人:___
簽訂日期:_______年__月__日簽訂日期:_______年__月__日
有關承攬加工合同范本11
定作方:________
承攬方:________
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,達成以下合同條款。
一、加工成品:________
二、加工成品質量要求:________
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、雙方合作中,定作方提供的原材料由承攬方進行檢驗后方可下料。如發現原材料不符合要求,承攬方應立即通知定作方,并要求調換或補齊。若在下料后發現原材料質量問題,承攬方應對造成的定作方損失進行賠償。同時,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料,也不得偷換修理物品的零部件。為確保質量和節約成本,原材料的消耗每噸(件)成品不得超過雙方協商所定標準。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:________
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、在驗收前,承攬方需要向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。如果出現短期內難以發現的質量問題,由承攬方在質保期內負責修復或退換。此外,承攬方還應當承擔質量問題帶來的`責任和損失。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:________ 。
2、交貨地點:________定作方工廠內
八、包裝要求
1、成品按照_____包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:
運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時間:________
十一、承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同規定提供符合要求的定制產品,而定制方同意使用,則應按質量來決定價格,并可能酌情減少酬金或支付款項;如果定制方不同意使用,則有權拒收,由此產生的任何損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、如果承攬方未能按照合同規定交付已定制或完成的工作數量,但定制方仍需要該物品,那么承攬方應當盡快將缺少的部分補齊。如果延遲交付,那么承攬方應按照逾期交付的方式處理。對于定制方不再需要的少量和延遲交付的部分,承攬方應賠償定制方由此遭受的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、如果定制的物品無法按時交付(包括返修、更換、補交等),則需向定制方支付違約金。每逾期一天,將按照逾期交付部分的酬金總額的%支付相應的違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、若因保管不當導致定制方所提供的原材料、設備、包裝物或其他物品遭受毀損或遺失,責任方應負賠償責任,賠償定制方因此而遭受的損失。
7、如果承包方擅自更換定制方提供的原材料或修理物件的零部件,那么定制方有權拒收,并且承包方需要賠償因此造成的損失。如果定制方要求重新制作或者重新修理,那么承包方需要按照定制方的要求進行,并且承擔因延誤交付而造成的責任。
十二、不可抗力
若因不可抗力導致在合同規定的時間內無法完成定作物或原材料的生產,承攬方將免責,但需提供合法證明。如定作物或原材料毀損、滅失,則同樣適用此條款。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。如有未盡事宜,雙方應當及時協商解決,并在書面形式上作出補充協議,補充協議具有等同于本合同的法律效力。
3、本合同一式_____份。
甲方:________蓋章:________
簽約人:________職務:________電話號碼:________
乙方:________蓋章:___
簽約人:________職務:________電話號碼:________
時間:____________年__月__日
有關承攬加工合同范本12
訂立合同雙方:___
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:___公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作。
第五條工程價款:按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準。
第七條交貨的時間和地點:___年___月___日至___月___日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,若由甲方承擔運輸,如在運輸過程中造成所訂購的物品損壞,甲方有責任進行修理,確保物品達到合同規定的質量要求。否則,乙方有權拒收貨物。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的`時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年__月__日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:___(蓋章)
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:___
帳號:___
乙方:___
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:___
帳號:___
____年__月__日
有關承攬加工合同范本13
定作方:___
地址:___電話:___
承攬方:___
地址:___電話:___履約地:___
經過雙方平等、自愿、誠實信用的協商,根據《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規的要求,達成本合同并嚴格執行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:___
1.2工程地點:___
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計/件,含鋼量約計噸,材質為;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計噸;
3.2合同總價:共約計___元,大寫人民幣約計。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥元(合同總價的%),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5定作方與承攬方簽訂合同后,承攬方需要支付一定數額的貨幣作為定金,作為債權擔保。該定金不計入定作方分批提貨時的提貨款,只有在定作方最后一次提貨時才會計入結算作為貨款的一部分。
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2我們作為承攬方,會按照《鋼結構施工質量規范》(GB50205—20__)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81—20__)的要求進行加工生產,確保所生產的每個構件都符合上述規范的標準和質量要求。我們將全力以赴,保證每個構件的質量可靠、穩定、耐用,以滿足項目的需求和客戶的要求。
4.3所加工的鋼構件底漆為,中間漆為,面漆為,漆膜總厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:在鋼構件出廠前的3個工作日內,承攬方會通知定作方進行驗收。定作方需要派遣質檢人員到承攬方所在的加工車間進行驗收。只有當驗收合格后,鋼構件才能出廠。如果定作方在這段期間(從鋼構件出廠前3日至要求發貨之日)沒有派遣質檢人員來廠驗收而要求發貨,那么承攬方將視為這批發貨構件已經通過了定作方的驗收且合格,可以進行發貨。
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。
第六條:運輸方式6.1負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2當承包方對圖紙進行審核時,若存在異議,必須經定制方確認后方可進行修改。定制方對所提供的圖紙負有責任,因此產生的任何責任都由定制方承擔。
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的.時間順延。
第八條:加工時間
8.1承攬方指定賬戶收到全部定金后,深化圖紙經過定作方審核確認無誤,工期為20個工作日,即全部加工完畢。
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2如果定作方在中途廢止合同,如果承攬方提供了原材料,則需要支付承攬方未履行部分價款總值的違約金,比例為10%至30%不等。如果承攬方沒有提供原材料,則需要支付承攬方未履行部分酬金總額的違約金,比例為20%至60%不等。
9.3若定作方未能按照合同規定的時間和要求提供必要的原材料、技術資料、包裝物等,或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方應有權解除合同,并要求定作方賠償因此而造成的損失。如果承攬方不想解除合同,則定作方需要支付承攬方停工待料所產生的損失,除非交付定作物的日期可以順延。
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5如果定作方未能如合同所規定的時間付款,應按照中國人民銀行對延期支付的規定向承攬方支付違約金。若是基于酬勞計算,每天逾期則須支付酬勞總額的千分之一作為違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最終批次的構件發貨必須在定制方和承包方完成結算審核、確認并簽字蓋章,以及支付剩余款項(結算金額減去定制方已支付金額)后方可進行。
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條:本合同自定作方支付定金并提供圖紙、雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:___(蓋章)承攬方:___(蓋章)
法定代表人:___法定代表人:___委托代理人:___委托代理人:___
簽訂日期:_______年__月__日簽訂日期:_______年__月__日
有關承攬加工合同范本14
承攬方:___
地址:___電話:___
法定代表人:___職務:___
定作方:___
地址:___電話:___
法定代表人:___職務:___
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,應立即通知定作方調換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、在承攬方按照定作方的要求進行工作過程中,若發現提供的圖紙或技術要求不合理,需及時告知定作方;定作方應在規定時間內回復并提出修改意見。如果承攬方未能在規定時間內得到答復,則有權停止工作,并通知定作方。如此造成的任何損失將由定作方負責賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、在確定定作物交(提)日期時,如果承攬方自行運輸并且由定作方接收,以定作方接收并蓋章的日期為準;如果委托運輸部門運輸,則以承運部門在發運時簽發的日期為準;如果是定作方自行提取,則以承攬方通知的提取日期為準。但是,在發出提取定作物通知之前,承攬方必須留出足夠的時間給定作方進行途中安排。如果有雙方另有約定的情況,則按照雙方協商的方法來計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、如果承攬方未能按照合同規定交付符合質量要求的定制品或完成工作,定作方可以選擇接受利用并按照實際質量支付相應的報酬或價款,或者拒絕接受并要求承攬方進行修整或調換,并承擔由此產生的逾期交付責任。如果經過修整或調換后仍無法符合合同規定質量要求,則定作方有權拒收,并要求承攬方承擔由此造成的損失。
2、如果承攬方未能按照合同規定交付已定制或完成的工作數量,但定制方仍需要該物品,那么承攬方應當盡快將缺少的部分補齊。如果延遲交付,那么承攬方應按照逾期交付的.方式處理。對于定制方不再需要的少量和延遲交付的部分,承攬方應賠償定制方由此遭受的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
4、如果定制物品逾期交付(包括返修、更換、補交等),應向定制方支付違約金。如果合同中沒有具體規定,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定計算,以逾期交付部分價款總額為基礎,向定制方支付違約金。如果以酬金計算,則每逾期一天,應支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。如果未經定制方同意提前交付,定制方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、若因保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品損壞或丟失,責任方應向定作方賠償所造成的損失。
9、如果承攬方未按照合同規定的方式和期限對由定作方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發現原材料不符合要求,并未按照合同規定的期限通知定作方更換或補齊,那么承攬方將對工作質量和數量承擔責任。這是合同所規定的。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交______(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:___________
代表人:___________
____年__月__日
承攬方:___________
代表人:___________
____年__月__日
有關承攬加工合同范本15
定作人:___(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:___
簽約人:___
定作人承辦單位:___
聯絡人:___
聯系電話:___
定作人機構地址:___
傳真電話:___
承攬人:___(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:___
簽約人:___
承攬人營業執照:___
生產報刊亭許可證明:___
承攬人機構地址:___
聯系人:___
聯系電話:___
銀行開戶許可證:___
開戶行:___
帳戶:___
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:________萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣_______萬元)
注:根據承攬加工合同,每個報刊亭的結算價格將按單價來計算。該結算價格包括:包工、包料、包裝運輸、安裝費,以及其他相關稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面采用厚度不低于1.2mm的不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于50%,采用5mm厚度的弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部采用硬質塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方制作報刊亭樣品的規格和材質需按照甲方的要求進行。制作完成后,需先進行初驗,經甲方驗收合格后,方可進入生產環節。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用。
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、雙方簽訂合同后,甲方應于15日內向乙方指定的賬戶支付合同金額30%的預付款。
②、在乙方完成交貨后的15日內,甲方將支付合同金額的30%到乙方指定的賬戶,待支付總額累計達到合同金額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的.違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的損失由乙方承擔;
③、如果乙方未能在合同規定的時間內交付報刊亭,甲方有權每逾期一天從應支付給乙方的合同貨款中扣除違約金,違約金比例為每天合同貨款的千分之幾。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、本合同所涉及的任何爭議,雙方應當本著友好協商的原則進行解決。如協商不成,則可選擇向邯鄲仲裁委員會提起仲裁。
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同共有四份,甲方和乙方各持兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間,除非經雙方協商一致并書面確認,否則任何一方不得擅自變更或解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________乙方:__________
簽約人:__________簽約人:__________
簽約地點:__________
簽約日期:__________年_______月_______日
有關承攬加工合同范本16
需方:___
(甲方)
供方:___
(乙方)合同編號:NO(門窗)03________________________________ ________________________________
簽訂日期:_______年__月__日
為了規范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規,明確雙方技術責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。
1、建筑門窗用途概況
工程名稱:________________________建筑結構:_____________________工程地址:________________________使用層次:_____________________
2、建筑門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:_______________________________________。
2.3其它要求:______________________________________________
3、結算和付款方式
3.2結算方式:___
3.2付款方式與期限:_______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。
4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。
5、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
5.2甲方在驗收產品時,發現產品的種類、型號、規格、顏色和質量與合同規定不符,應立即通知乙方并妥善保管相關證據。甲方有權在托收承付期內拒付不符合合同規定部分的`貨款。若甲方由于使用不當或保管不善等原因導致產品質量問題,應自行承擔責任。
量下降的,不得提出異議。
5.3如發現產品有嚴重質量問題,甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
6、違約責任
6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法有關條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的%的違約金。
6.2如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。
7、解決爭議的方式
7.1本合同在履行過程如產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決,協商不成的,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8、其他約定事項
8.1在門窗到達交貨點后,乙方應將其堆放于指定區域,甲方應及時進行驗收。如發現問題,雙方應及時溝通解決。
8.2如果因為特殊原因導致乙方無法正常供貨,乙方應提前通知甲方并協商解決方案。如果未能提前通知而造成不良后果,乙方將負責承擔相應責任。
8.3若因特殊原因,甲方無法按照合同規定支付貨款,應主動與乙方聯系協商解決。如甲方未能及時通知乙方,造成的后果由甲方承擔責任。修改后內容如上所示。
8.4如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發生而不能履行合同時,免除承擔違約責任。
8.5其他約定:___
9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協商解決。
本合同共有五份,甲方和乙方各持兩份,另外一份備案在上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心。
甲方:___乙方:___
單位名稱:___(蓋章)單位名稱:___(蓋章)
有關承攬加工合同范本17
甲方:_________________________(定做方)
乙方:___(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的.權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________________________
乙方:_________________________
_______年_______月_______日
有關承攬加工合同范本18
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承接的工作中,若有定制方要求保密,則承攬方應嚴格遵守,未經許可不得留存技術資料的副本。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的`工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、在合同履行期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司的各項管理規定,不得違反。如有違反,定作方公司有權依照公司規定實施相應的管理和處罰措施。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方沒有按照合同規定的生產排產單,按時交付產品并保證質量,那么他們需要承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準,需要重新進行返工處理。返工費用由承攬方自行負責,如果經過返工后仍然不符合合同規定或品質要求,那么定作方公司有權拒收,并要求承攬方承擔相應的賠償責任。
2、如果承包方交付的產品量或完成產品數量少于合同(訂單)規定,他們應該向定制方報告損壞情況以及申請補料。定制方有權要求承包方承擔補料責任。
3、如果承攬方因任何原因未能按時交付產品(除非是由于定作方公司欠料造成的),則定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。承攬方應保證按時交付產品,否則將承擔相應責任。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
有關承攬加工合同范本19
合同編號:__________________
訂立合同雙方:___
定作人:__________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:__________________簽約人:__________________
定作人承辦單位:__________________聯絡人:__________________聯系電話:__________________
定作人機構地址:__________________傳真電話:__________________
承攬人:__________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:__________________簽約人:__________________
承攬人營業執照:__________________生產報刊亭許可證明:__________________
承攬人機構地址:__________________聯系人:__________________聯系電話:__________________
銀行開戶許可證:__________________開戶行:__________________帳戶:__________________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:________萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個人人民幣__萬元)
1、_______________
2、_______________
3、_______________
注:根據承攬加工合同,每個報刊亭的結算價格將按單價來計算。該結算價格包括:包工、包料、包裝運輸、安裝費,以及其他相關稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面采用厚度不低于1.2mm的不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于50%,采用5mm厚度的弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部采用硬質塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方制作完報刊亭樣品后,需按照甲方指定的規格和材質進行初驗。初驗合格后,乙方才可正式生產成品。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用。
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成協議,甲方應在合同生效之日起15日內,向乙方指定的賬戶支付合同總金額的30%作為預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的'額的95%。
④、合同剩余金額的5%(_____元)將作為乙方向甲方預留的質量保證金。一年后,經甲方正常使用確認無質量問題,甲方將主動將乙方剩余的質量保證金一次性支付給乙方。
第八條甲方違約責任
①、如果甲方在乙方為其制作報刊亭期間更改訂單數量或無故拒收貨物,甲方應向乙方支付合同總額的5‰作為違約金。
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的損失由乙方承擔;
③、如果乙方未能在合同規定的時間內交付報刊亭,甲方有權每逾期一天從應支付給乙方的合同貨款中扣除違約金,違約金比例為每天合同貨款的千分之幾。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同共有四份,甲方和乙方各持兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間,除非經雙方協商一致并書面確認,否則任何一方不得擅自變更或解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________________乙方:__________________
簽約地點:__________________
簽約日期:__________________
有關承攬加工合同范本20
定做方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___________________________
承攬方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1本合同規定,委托方將加工任務交給承攬方后,所有制成品均歸定做方所有,包括與之相關的一切法律行為。
1.2本合同涉及的原材料、包裝材料、加工成品種類、數量、交貨期、交貨地、加工費用以及支付日期和方式等具體事項,均按照經承攬方確認的定做方采購單、發票或其他書面約定進行,并列入本合同附件。如有未盡事宜需雙方協商補充,可另行簽署協議書并作為本合同附件。同時,經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等也將作為本合同的一部分,并與本合同及其附件具有同等效力。
二、加工成品
雙方協商一致同意,僅限于委托承攬方加工目前及未來可批量生產的產品。對于非可批量生產的產品需另行商議。
三、加工成品質量要求
3.1雙方約定的樣品質量標準為產品檢驗的合格標準,若經檢驗后發現產品質量低于該標準,定做方有權拒收。
3.2承攬方需為每單件產品提________________品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下________________天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量________________套以上。
4.3定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1雙方確認產品訂單后,定做方應在確認日起的10天內向承攬方支付訂單總額的30%作為預付款。剩余70%應在定做方驗收貨物后的7天內付清給承攬方。
5.2產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
6.1承攬方與定做方簽訂合同時應明確規定原材料的消耗定額,以保證生產和質量的穩定性。定做方應按照合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方應及時對原材料進行檢驗,若不符合要求,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方在修理物品時,不得擅自更換原材料或偷換零部件,以免影響產品的使用效果和質量。
6.2若是由承攬方提供原材料,其必須按照合同規定使用并接受訂購方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同要求的原材料導致訂購產品質量不達標,訂購方有權要求返工、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
7.1當承攬方在按照定做方的要求開展工作時,如果發現所提供的圖紙或技術要求不合理,應該及時通知定做方。定做方應在規定的時間內回復,并提出修改意見。如果承攬方在規定時間內未能收到回復,有權暫停工作,并及時告知定做方。由于此舉造成的任何損失,應由定做方負責賠償。
7.2定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
7.4承包方應根據定制方提供的圖紙和技術資料進行生產,如有任何變更,承包方需及時通知定制方并等待其認可后再進行生產。所有生產均需按照訂單要求進行,確保產品質量和交期符合雙方約定。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。
9.3每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
9.4定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
10.2交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
11.2發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
承攬方應按照海關法及相關法律規定提供準確的資料性文件,確保其與實際進口料件相符(包括重量、品名規格、數量、原產地等)。若因承攬方提供的不準確信息導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生任何支出費用損失,承攬方應全額承擔責任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經定制方書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品印刷于自身或與自身相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經定制方事先書面同意,承攬方不得將定制方產品或印有定制方商標或標識的產品在任何形式的展示活動中展示或宣傳。
13.4定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
13.12定做方和承攬方在生產訂單過程中共同研發的成果和技術秘密應歸屬于定做方的.所有權,未經定做方允許,承攬方不得擅自使用。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規定的。
14.2交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.7如果定制的物品因為異地交付不符合合同規定,暫時由定制方代為保管,那么定制方應該支付實際的保管和保養費用。
14.8實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
14.11承攬方在制作或修理物時,未經定做方同意擅自更換原材料或零部件,定做方有權拒絕收貨。如果因此造成定做方損失,承攬方應當對其進行賠償。如果定做方要求重新制作或修理,承攬方應該遵守要求,并承擔由于延遲交貨而產生的責任。
十五、不可抗力
在本合同規定的履行期限內,如因不可抗力的原因導致無法完成履行,相應責任免除。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2如承攬方在規定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如________________日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式________份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:___________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:__________________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月____________日
有關承攬加工合同范本21
發包方:_______________
承包方:_______________
根據雙方自愿原則及《中華人民共和國合同法》等相關法律規定,甲方與乙方就書架制作、油漆的加工與安裝達成協議,特約定如下合同條款:甲方委托乙方完成既定任務,并在任務完成后支付約定報酬。雙方本著誠實守信、平等互利的原則,共同履行本合同。
第一條:甲方與乙方簽訂書架制作、油漆加工和安裝合同,約定標的總額暫定為298345.8元。最終標的金額將根據永寧縣財政局預(決)算審查中心的決算價確定。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高__*寬___*深___mm材質:___優質冷軋鋼板,板材厚度:___立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:___組合式,可拆裝,款式新穎。格板:___書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、我們的產品表面采用靜電粉末噴涂技術,使得產品光潔平滑,不僅美觀大方,而且對人體及周圍環境沒有任何危害。我們使用的油漆無毒、無副作用,使用時也沒有異味,確保您的健康和舒適感受。
第四條:驗收標準和方法
①乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①交貨時間:乙方必須保證在20______年__月__日前全部交貨。
②交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①乙方對制作的書架進行安裝;
②經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題,年內免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①甲、乙雙方簽訂的.合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③乙方成功完成安裝后,經甲方驗收合格后的15天內,甲方將向乙方指定的賬戶支付合同總價款的30%,當累計支付達到合同總價款的90%時,甲方將再次支付剩余的款項。
④剩余的合同標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金;
②甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責任
①如果乙方在執行合同過程中,違反了甲方的質量要求,包括但不限于隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等行為,甲方有權除按照合同約定進行價格調整外,還有權從應支付給乙方的貨款中扣除2%的違約金。
②乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的損失由乙方承擔;
③乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①本協議共有四份,甲乙雙方各持兩份有效。自甲、乙雙方簽訂并蓋章之日起,本協議生效。在履行期間,甲、乙雙方不得擅自變更或解除本協議。
②合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方:_______________(蓋章)
法定代表人:_______________
承包方:_______________(蓋章)
法定代表人:_______________
____年____月____日
有關承攬加工合同范本22
定作單位:_______項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:_______海陸模壓有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致。
一、加工品名:___________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價:___元整人民幣(¥:___元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。
七、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
八、本補充合同為原合同的補充,并與原合同具有同等法律效力。補充合同中的其它規定與原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿后自動失效。
定作單位:_______項目經理部
承攬單位:_______海陸模壓有限公司
單位地址:_______省____市錦豐鎮
單位地址:_______省____市楊舍鎮
委托代理人:___委托代理人:___
執行人:___執行人:___
電話號碼:___電話號碼:___
簽訂日期:______年___月___日
有關承攬加工合同范本23
定作方:__________________(簡稱甲方)
營業執照號碼:________________________
承攬方:__________________(簡稱乙方)
營業執照號碼:________________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:___________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:____________________
三、履行的期限、地點和方式:____________________________
四、驗收標準和方法:____________________________
五、結算方式:____________________________
六、違約責任:按時交付定做物品或完成工作,應該支付違約金,違約金的金額是不能交付定做物品或不能完成工作部分價款總值的___%或者酬金總額的____%。如有其他違約行為,將依據《加工承攬合同條例》第二十一條的規定處理。
2、定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
七、雙方約定的其它條款:
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、若在合同履行過程中發生糾紛,雙方應當及時協商解決。如果協商無果,任何一方都可以向合同管理機關申請調解或者仲裁,也可以直接向人民法院提起訴訟。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:___________年____月____日
定作方:___________________
代表:_____________________
開戶銀行:_________________
帳號:_____________________
承攬方:___________________
代表:_____________________
開戶銀行:_________________
帳號:_____________________
日期:___________年____月____日
有關承攬加工合同范本24
合同編號:____________
訂立合同雙方:____________
定作人:___(以下簡稱甲方)_________
定作人法定代表(負責)人:____________簽約人:____________
定作人承辦單位:____________聯絡人:____________聯系電話:____________
定作人機構地址:____________傳真電話:____________
承攬人:___(以下簡稱乙方)_________
承攬人法定代表(負責)人:____________簽約人:____________
承攬人營業執照:____________生產報刊亭許可證明:____________
承攬人機構地址:____________聯系人:____________聯系電話:____________
銀行開戶許可證:____________開戶行:____________帳戶:____________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:________萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣__元)
注:根據承攬加工合同,每個報刊亭的結算價格將按單價來計算。該結算價格包括:包工、包料、包裝運輸、安裝費,以及其他相關稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面采用厚度不低于1.2mm的不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于50%,采用5mm厚度的弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部采用硬質塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方制作完報刊亭樣品后,需按照甲方指定的規格和材質進行初驗。初驗合格后,乙方才可正式生產成品。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用。
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方達成協議,甲方應在合同生效之日起15日內,向乙方指定的賬戶支付合同總金額的30%作為預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、合同剩余金額的5%(_____元)將作為乙方向甲方預留的質量保證金。一年后,經甲方正常使用確認無質量問題,甲方將主動將乙方剩余的質量保證金一次性支付給乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
②、如果甲方未能在合同約定的時間內向乙方付款,則每逾期一天,甲方應向乙方支付違約金,金額為貨款總額的百分之____。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的`缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、如因履行本合同發生爭議,雙方應在誠信守約的基礎上協商解決。若協商不成,則可向邯鄲仲裁委員會申請仲裁。
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同共有四份,甲方和乙方各持兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。在合同履行期間,除非經雙方協商一致并書面確認,否則任何一方不得擅自變更或解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:____________乙方:____________
簽約人:____________簽約人:____________
簽約地點:____________簽約日期:____________
有關承攬加工合同范本25
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、甲方委托乙方加工36塊焊接軌道板,具體加工尺寸及工藝要求詳見附圖紙。
二、相關事宜:
1、甲方提供所需原材料,乙方將材料運至指定加工場所進行加工。乙方必須按照產品圖紙要求進行加工,并確保產品質量符合技術文件的規定。
2、甲方委托質檢代表跟蹤乙方加工過程,及時解決相關質疑問題。在乙方加工過程中,切削余料將由甲方進行回收。同時,在產品出廠的運輸過程中,運費將由乙方承擔。甲方將提供適當的運輸車輛和司機,但乙方需承擔油耗等其他相關搬運事宜。
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之日起,乙方應在30天內完成該批產品的加工合同。雙方如遇不可抗力事件影響到材料提供及加工時,應當及時通知對方并協商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜:本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:_____________
已方:_____________
時間:________年____月____日
有關承攬加工合同范本26
訂做方(以下簡稱需方):___
承攬方(以下簡稱供方):___
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名規格數量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注
箱梁芯模25米正交2套11 7000 77000約計重量
總計___
總金額(大寫)___元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、當全部貨款支付完成時,標的物的所有權將轉移至購買方。但如果購買方未能履行完全支付價款的義務,則標的物仍然歸供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的.途徑包括協商、仲裁和訴訟。在糾紛發生時,雙方應當首先通過協商方式進行溝通和協商,尋求問題的解決方案。如果協商不成,可以選擇將糾紛交給仲裁委員會進行調解和仲裁,或依法向人民法院提起訴訟。無論選擇哪種方式,都需要遵守相關的法律程序和規定,以維護自身的合法權益。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:___承攬方:___
簽訂時間:_____年__月__日
【承攬加工合同】相關文章:
(精選)加工承攬合同07-21
承攬加工合同11-27
加工承攬合同12-26
[經典]加工承攬合同02-22
[精選]承攬加工合同02-29
(經典)承攬加工合同02-20
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
加工承攬合同[集合]07-22
關于承攬加工的合同04-12